2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-12-14)

发布时间：2021-12-14

---

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、招标项目开标时,检查投标文件密封情况的应当是()【单选题】

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

正确答案:A

答案解析:开标时,由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。

2、某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括()【多选题】

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按照约定期限支付预付款

正确答案:A、B、C

答案解析:此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

3、对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()【多选题】

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

正确答案:B、C、D

答案解析:对委托人和监理人有约束力的合同,除双主签署的“合同”协议外,还包括以下文件:①监理委托函或中标函；②建设工程委托监理合同标准条件；③建设工程委托监理合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

4、依据监理合同示范文本规定,下列职权中,不属于监理人的是()【单选题】

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

正确答案:C

答案解析:工程项目设计标准的认定权不属于监理人的职权。关于委托人和监理人的权利和义务是历年考试的重点内容。

5、下列事项中,属于设计合同中设计人应承担义务的有()【多选题】

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

正确答案:A、C、D

答案解析:B、E项是委托人的工作。

6、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行；③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行；④设计变更和工程量增加；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

7、施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务,工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由()【单选题】

A.发包人承担,批准顺延工期

B.发包人承担,不批准顺延工期

C.承包人承担,可以顺延工期

D.承包人承担,工期不可顺延

正确答案:A

答案解析:发包人的原因导致的施工暂停,费用由发包人承担,工期顺延。

8、下列有关违约金的表述中,错误的有()【多选题】

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务

正确答案:A、C、D

答案解析:A项,合同中不一定要约定违约金；C项,约定违约金过分高于实际损失,可以请求法院或仲裁机构予以适当减少；D项,合同中未约定违约金,按照赔偿损失的条款来执行。

9、在施工索赔中,工程师处理索赔的决定()【单选题】

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

正确答案:B

答案解析:工程师的处理决定不是终局性的,对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。

10、采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()【单选题】

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

正确答案:C

答案解析:采用评标价法是将非价格因素量化为价格来考虑,它是评价标书的依据。既不是中标价,也不是合同价,只是一种评价方法,评标价最低的投标书价格为最优。中标后仍按投标报价签订合同。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。