网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括( )。
A、由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用
B、由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C、由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用
D、由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E、承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用
B、由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C、由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用
D、由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E、承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用
参考答案
参考解析
解析：（2）材料费。材料费的索赔包括：
1）由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；
2）由于客观原因材料价格大幅度上涨；
3）由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
1）由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；
2）由于客观原因材料价格大幅度上涨；
3）由于非承包人责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用。
材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。
更多 “在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括( )。A、由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用 B、由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用 C、由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用 D、由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用 E、承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用” 相关考题
考题
按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（ ）。A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B.由传染病导致工期的延误C.业主提前占用工程D.业主办理的保险丽未能从保险公司获得补偿部分
考题
在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括( )。A. 由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用B. 由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用C. 由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用D. 由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用E. 承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用
考题
承包商承揽的某工程项目，由于业主就某项设计变更不能按时提供变更图纸，使相关工作拖延3天，导致承包商自有机械窝工10个台班，该机械台班费150元/台班，台班折旧费为20元/台班，该工作有3天的总时差，承包商按规定提交了索赔文件，下列说法正确的是( )。A.承包商将不能获得工期及费用补偿
B.承包商可获得适当的工期补偿及费用补偿
C.承包商可获得3天的工期补偿，费用补偿200元
D.承包商不能获得工期补偿，但可获得费用补偿200元
考题
某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，许多费用较投标时预计的高。为此，承包商()。A.有权要求将增加的费用加到合同总价中
B.无权要求将增加的费用加到合同总价中
C.增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中
D.可以与业主协商解决费用增加的补偿问题
考题
在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括（ ）。
A、由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用
B、由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用
C、由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用
D、由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用
E、承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用
考题
某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，许多费用较投标时预计的高。为此，承包商()。A、有权要求将增加的费用加到合同总价中
B、无权要求将增加的费用加到合同总价中
C、增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中
D、可以与业主协商解决费用增加的补偿问题
考题
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。
A.承包商丧失了今后一切的索赔权利
B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中
考题
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A、业主应给予承包商补偿
B、业主不给予承包商补偿
C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿
考题
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（ ）。
A.业主应给予承包商补偿
B.业主不给予承包商补偿
C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
考题
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（ ）。
A、承包商丧失了今后一切的索赔权力
B、业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C、业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D、报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费
考题
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（ ）。
A、业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿
B、业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿
C、业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿
D、业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿
考题
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。A、承包商损失了今后一切的索赔权利
B、业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C、业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D、承包商在报价时对一切费用的价格变动因素以及不可预见因素都做充分的估计
考题
由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则（ ）。A、业主承担相应的费用B、业主从监理费中支付给承包商C、监理工程师承担相关费用D、承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿
考题
在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（）A、非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用B、因政策调整导致材料价格上涨的费用C、因质量原因地行工程返工所增加的材料费D、因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E、由业主原因造成的材料损耗
考题
某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商（）。A、有权要求将增加的费用加到合同总价中B、无权要求将增加的费用加到合同总价中C、增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中D、可以与业主协商解决费用增加的补偿问题
考题
下列事件中，承包商不可以向业主提出索赔费用的是（）。A、业主指定的分包商违约，造成承包商费用的增加B、货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加C、业主延期支付工程款，造成利润损失D、施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加
考题
监理合同中未明确规定业主为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费应由（）。A、监理单位承担B、承包商承担C、业主补偿，属于附加监理费用D、业主补偿，属于额外监理费用
考题
在设备安装过程中，常见的业主索赔包括（）A、业主原因引起的施工缺陷的索赔B、业主合理中止合同的索赔C、承包商不合理地放弃工程的索赔D、承包商原因导致的工期延误的索赔E、承包商不履行的保险费用索赔
考题
单选题某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商（）。A
有权要求将增加的费用加到合同总价中B
无权要求将增加的费用加到合同总价中C
增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中D
可以与业主协商解决费用增加的补偿问题
考题
单选题某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A
业主应给予承包商补偿B
业主不给予承包商补偿C
竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D
通过仲裁决定是否给予承包商补偿
考题
单选题由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则（ ）。A
业主承担相应的费用B
业主从监理费中支付给承包商C
监理工程师承担相关费用D
承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿
考题
单选题某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A
业主应给予承包商补偿B
业主不给予承包商补偿C
竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D
通过仲裁决定是否给予承包商补偿br /span
考题
单选题下列事件中，承包商不可以向业主提出索赔费用的是（）。A
业主指定的分包商违约，造成承包商费用的增加B
货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加C
业主延期支付工程款，造成利润损失D
施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加
考题
问答题事件2中，承包商可以获得的工期和窝工补偿各为多少?事件3中，承包商可以索赔的工期为多少?
热门标签
最新试卷