网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包人成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包人补偿的说法中，正确的是（）。
A.发包人应给予承包人补偿
B.发包人不给予承包人补偿
C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿
B.发包人不给予承包人补偿
C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿
参考答案
参考解析
解析：2020教材P178-184
法律改变引起的索赔。如果在基准日期(招标工程以投标截止日期前的28 天、非招标工程以合同签订前28 天)以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。对承包人由此增加的开支，发包人应予补偿。
法律改变引起的索赔。如果在基准日期(招标工程以投标截止日期前的28 天、非招标工程以合同签订前28 天)以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。对承包人由此增加的开支，发包人应予补偿。
更多 “某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包人成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包人补偿的说法中，正确的是（）。 A.发包人应给予承包人补偿 B.发包人不给予承包人补偿 C.竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿 D.通过仲裁决定是否给予承包人补偿 ” 相关考题
考题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》进行工程变更，下列说说法正确的是( )。A.承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利B.承包人为了便于施工可对原工程设计进行变更C.因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款D.工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付E.由于承包人甲的原因造成进度滞后，干扰了承包人乙的施工，工程师发布指令导致甲的施工成本增加，承包人甲有权要求补偿
考题
某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本的规定，承包商可获得工期顺延的有（ ）。A．由于发懈人未能按约支付工程款，承包人暂停施工B．由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令承包人暂停施工C．由于施工机械发生故障，承包人暂停施工D．由于工程师未能及时发布复工指令，承包人暂停施工E．承包人提出复工申请，因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工
考题
根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有（ ）
A、在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议
B、没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更
C、在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令
D、采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中
E、承包人应该在收到变更指示的14天向监理人提交变更报价书
考题
根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，正确的有()。
A、 在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令
B、 采用计日工计价的任何一项变更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中
C、 在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议
D、 承包人在收到监理人作出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作
E、 承包人应在收到变更指示的14天内向监理人提交变更报价书
考题
关于工程变更的说法,正确的是（ ）。A：合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求
B：工程变更的索赔有效期一般为 7天,不超过 14天
C：工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大
D：工程变更索赔期越短,对承包人越有利
考题
在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件有（ ）。A.由于承包人原因，导致某分部工程施工质量不满足合同要求
B.由于承包人原因导致工期拖延，承包人无力在合同规定期限内完成合同任务
C.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，承包人要求增加投资
D.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应施工能力
E.项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的
考题
某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划，并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改，监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中，发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况，由此产生的后果应由()承担。A、发包人
B、监理人
C、发包人与承包人共同
D、承包人
考题
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A、业主应给予承包商补偿
B、业主不给予承包商补偿
C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿
考题
某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是（ ）。
A.业主应给予承包商补偿
B.业主不给予承包商补偿
C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿
D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿
考题
在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（ ）。
A．仅补偿承包人费用，不补偿利润
B．既不补偿承包人费用，也不补偿利润
C．既补偿承包人费用，又补偿利润
D．仅补偿利润部分，不补偿承包人费用
考题
某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（ ）。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
考题
某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A、自行负责
B、由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C、不予补偿，但应合理顺延合同工期
D、由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
考题
施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()A、视为不需要补偿
B、工程师应主动确定变更价款予以补偿
C、工程师应与承包人协商补偿的变更价款
D、工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款
考题
某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本，应给予承包商工期顺延的有（）A、由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工B、由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令暂停施工C、由于施工机械发生故障，承包人暂停施工D、由于工程师未能及时发布指令，承包人暂停施工E、承包人提出复工申请，因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工
考题
在建设工程施工合同分析时，关于承包人任务的说法，正确的是（)。A、应明确承包人的合同标的B、工程变更补偿合同范围以合同金额的一定百分比表示时，百分比值越大，承包人的风险越小C、合同实施中，对工程师指令的变更，承包人必须无条件执行D、工程变更的索赔有效期越短，对承包人越有利
考题
某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，承包商可获得工期顺延的有（）。A、由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工B、由于在施工过程中出现了意外情况，监理人指令承包人暂停施工C、由于施工机械发生故障，承包人暂停施工D、由于监理人未能及时发布复工指令，承包人暂停施工E、承包人提出复工申请，因监理人未及时作出答复，导致承包人无法复工
考题
施工合同履行过程中，出现工程量清单没有而又实际实施了的项目时，应调整合同价款的情形有（）。A、设计变更B、工程量清单编制错误C、为保证质量承包人增加技术措施D、施工条件改变E、承包人自主改变施工方案
考题
按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2012一0201）进行工程变更，下列说法不正确的是（）。A、承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利B、由于承包人甲的原因造成进度滞后，干扰了承包人乙的施工，工程师发布指令导致甲的施工成本增加，承包人甲有权要求补偿C、因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款D、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付
考题
单选题某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加，工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A
业主应给予承包商补偿B
业主不给予承包商补偿C
竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D
通过仲裁决定是否给予承包商补偿
考题
多选题施工合同履行过程中，出现工程量清单没有而又实际实施了的项目时，应调整合同价款的情形有（）。A设计变更B工程量清单编制错误C为保证质量承包人增加技术措施D施工条件改变E承包人自主改变施工方案
考题
单选题按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一2012一0201）进行工程变更，下列说法不正确的是（）。A
承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利B
由于承包人甲的原因造成进度滞后，干扰了承包人乙的施工，工程师发布指令导致甲的施工成本增加，承包人甲有权要求补偿C
因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款D
工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付
考题
单选题在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件是（ ）。A
由于承包人原因，导致某分部工程施工质量不满足合同要求B
由于承包人原因导致工期拖延，承包人无力在合同规定期限内完成合同任务C
由于重大设计变更导致施工方案重大变化，承包人要求增加投资的D
由于施工总承包单位更换的项目经理不称职
考题
多选题关于工程计量的原则，下列说法正确的是（）A按合同文件中约定的方法进行计量B按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算C对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量D若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量E成本加酬金合同应按总价合同的规定计量
考题
单选题某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是( )。A
业主应给予承包商补偿B
业主不给予承包商补偿C
竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D
通过仲裁决定是否给予承包商补偿br /span
考题
多选题在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的条件有（）。A由于承包人原因，导致某分部工程施工质量不满足合同要求B由于承包人原因导致工期拖延，承包人无力在合同规定期限内完成合同任务C由于重大设计变更导致施工方案重大变化，承包人要求增加投资的D由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应施工能力E项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的
考题
多选题某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本，应给予承包商工期顺延的有（）A由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工B由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令暂停施工C由于施工机械发生故障，承包人暂停施工D由于工程师未能及时发布指令，承包人暂停施工E承包人提出复工申请，因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工
热门标签
最新试卷