网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 水泥进场时，监理方应（）。
- A、平行检验
- B、抽样检查
- C、见证取样
- D、破坏试验
- E、理化检验
参考答案
更多 “ A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 水泥进场时，监理方应（）。A、平行检验B、抽样检查C、见证取样D、破坏试验E、理化检验” 相关考题
考题
某建筑公司，因施工急需100吨水泥，该建筑公司同时向某县甲、乙两家水泥厂发函。函件中称：“如贵厂有300号矿渣水泥现货(袋装)，吨价不超过1500元，请于接到信后15日内发货100吨。货到付费，运费由供方承担。”甲水泥厂接到信后当天回信，表示愿以吨价1500元发货100吨，建筑公司回电同意。乙水泥厂与甲水泥厂同时接到建筑公司要货的函件，便积极组织货源。在接到函件后的第10天，乙水泥厂将100吨袋装水泥，直接送至建筑公司。建筑公司拒收乙水泥厂送来的货物。理由是：本建筑公司仅需要100吨水泥，已与甲水泥厂建立了合同关系；给乙水泥厂发函，只是协商，不具有法律约束力。乙水泥厂不服，向人民法院提起诉讼。问：(1)乙水泥厂与建筑公司之间的合同是否成立并有效?为什么?(2)建筑公司拒收乙水泥厂的水泥是否合乎法律规定?(3)人民法院应如何确定过错方的责任?
考题
水泥公司与建材公司因货款争议发生纠纷，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7日内向水泥公司支付所拖欠的货款210万元。该调解书经过双方签收后，产生的法律效力有（ ）。A．水泥公司与建材公司之间的货款争议消灭B．水泥公司与建材公司的买卖关系消灭C．双方当事人均不得反悔再就该货款争议进行起诉D．双方当事人在任何情况下，均不得申请再审
考题
水泥公司与建材公司的货款纠纷，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7 日内向水泥公司支付所拖欠的货款100 万元，其余责任互不追求。调解书经双方签收后，则（ ）。A.水泥公司与建材公司之间的货款争议取消B.水泥公司与建材公司之间的买卖关系取消C.水泥公司与建材公司均不得就该货款争议再行起诉D.若建材公司拒绝支付l00 万元货款，水泥公司有权申请人民法院强制执行
考题
甲建筑公司因建楼急需水泥，同时向A、B、C三家水泥厂发出函电。函电中称：“我公司急需标号为150型号的水泥100吨，如贵厂有货，请速来函电，我公司愿派人前往购买。”三家水泥厂收到甲公司函电后，先后向甲回复了函电，在回函中告知他们备有现货，且告知了水泥价格。 A水泥厂在发出函电的同时，派车给甲公司送去了50吨水泥。在该批水泥送达甲公司之前，甲得知B水泥厂的水泥质量好且价格合理，因此向B水泥厂发去函电，称：“我公司愿意购买贵厂 100吨150型号水泥，盼速发货，运费我公司负担。”发出函电的第二天，B水泥厂发函称已，准备发货。第三天，A水泥厂的50吨水泥送到，甲告诉A厂，其已决定购买B厂的水泥，因此不能接受A厂送来的水泥。A厂以甲拒收货物已构成违约为由，诉至法院。问：本案如何处理?
考题
水泥公司与建材公司贷款纠纷一案，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7日内向水泥公司支付所拖欠的货款210万元，其余责任互相不再追究。该调解书经过双方签收后，即产生以下法律效力：()A:水泥公司与建材公司之间的货款争议消灭
B:水泥公司与建材公司的买卖关系消灭
C:任何一方当事人不得反悔，就该货款争议再行起诉
D:建材公司拒绝支付210万元货款时，水泥公司有权申请人民法院强制执行
考题
承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交 货延误2d，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由 ( )承担。
A．三方共同
B．水泥厂
C．承包商
D．运输公司
考题
因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《中华人民共和国合同法》的规定，下列说法正确的是()。A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
B.乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
C.乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
D.乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
考题
甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定进供货，则下面说法正确的是()。A.乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任
B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任
C.丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任
D.乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任
考题
甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（ ）。
A. 这1万元定金归乙水泥厂所有
B. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元
C. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元
D. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元
考题
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
如施工合同明确约定水泥由乙方供应，责任应如何界定、承担？（）A、对施工合同而言，责任应完全由B公司承担B、如果是在甲方暗示下，乙方与C公司确定供货D厂水泥，则甲方应承担部分责任C、B公司可依据供货合同就损失要求C建材公司和D水泥厂赔偿D、C建材公司认为水泥经B公司检验合格后接收，不应承担责任E、因为水泥不合格原因导致损失，A公司应直接向C建材商和D水泥厂索赔
考题
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
对第二种情况，关于监理单位责任，正确的是（）A、监理单位无任何过失，不承担责任B、监理单位应承担监理失职责任C、监理单位应依据损失对A公司赔偿D、监理单位根据监理合同的约定承担赔偿E、监理单位可向供货分包单位C、D索赔
考题
某市食品公司因建造一栋大楼急需水泥，基建处向本市的青锋水泥厂、新华水泥厂和建设水泥厂发出函电。函电中称：“我食品公司急需标号为150型号的水泥100吨，如贵厂有货，请速来函电，我食品公司愿派人前往购买”。三家水泥厂在收到函电后，都先后向食品公司回复了函电，在函电中告知了他们备有现货，且告知了水泥的价格。建设水泥厂在发出函电的同时，派车给食品公司送去了50吨水泥。 在该批水泥没有到达食品公司之前，食品公司得知新华水泥厂的水泥质量比较好，且价格比较合理，因此，向新华水泥厂发出函电：“我食品公司愿意购买贵厂100吨150型号的水泥，盼速发货，运费由我食品公司承担。”在发出函电后的第二天上午，新华水泥厂回函告知已准备发货。下午，建设水泥厂将50吨水泥送到。食品公司告知建设水泥厂，他们已经决定购买新华水泥厂的水泥，因此不能接受建设水泥厂送来的水泥。建设水泥厂认为，我们之间的合同已经签订，拒收货物就构成违约。最后双方协商不成，建设水泥厂向法院提起诉讼。 (1)食品公司向三家水泥厂发函的行为属于什么行为?为什么? (2)三家水泥厂向食品公司回函的行为属于什么行为?为什么? (3)建设水泥厂与食品公司的合同关系是否成立?为什么?
考题
被告（某市食品公司）因建造一栋大楼，急需水泥，遂向本/省的青风水泥厂、新化水泥厂及原告建设水泥厂发出函电，函电中称：“我/公司急需标号为 150型号的水泥 100吨，如贵厂有货，请速来函电，我/公司愿派人前往购买。”三家水泥厂在收到函电以后，都先后向原告回复了函电，在函电中告知它们备有现货，且告知了水泥的价格。而原告建设水泥厂在发出函电的同时。派车给被告送去了50吨水泥。 在该批水泥送达被告之前，被告决定购买新化水泥厂的水泥并发去函电，称：“我/公司愿购买贵厂100吨 150型号水泥，盼速送货，运费由我/公司负担。”在发出函电后第二天上午， 购买新化水泥厂的水泥，因此不能接受原告送来的水泥。原告认为，被告拒受货物已构成违约。因双方协商不成，原告遂向法院提起诉讼。
被告向原告发出的函电是要约还是要约邀请？
考题
2001年3月，A区建筑公司需水泥300吨，便与B区贸易公司达成协议，约定由贸易公司组织供应，每吨200元。同年4月，贸易公司同C区水泥厂进行洽谈，向其购买水泥300吨，约定货到付款。3个月后，水泥厂委托该区货运公司将200吨水泥运到贸易公司，但贸易公司不久前被撤销。这时D区家具厂声称与水泥厂有债务关系，而A区建筑公司认为水泥是贸易公司为其定购的，于是货运公司将所运水泥分送家具厂和建筑公司，两个单位各自接受了水泥100吨。当水泥厂向他们索取货款时，家具厂和建筑公司各持理由拒绝给付。水泥厂无奈，于同年9月向D区人民法院提起诉讼。一审法院以家具厂和建筑公司为共同被告，货运公司为第三人，组成合议庭审理此案。合议庭未经双方当事人同意便进行了两次调解，但因双方争议较大，而未能达成协议，只好于11月1日开庭审理此案，判决家具厂和建筑公司及货运公司分别承担民事责任。判决后，货运公司不服，以货已到位，不应由其承担责任为由提出上诉。二审法院组成合议庭对此案进行.了全面审查，发现一审法院在认定水泥价格上不符合国家标准，于是开庭审理此案，判决家具厂和建筑公司付给水泥厂货款及承担诉讼费用。如果货运公司发现贸易公司已被撤销，遂将水泥卖给建筑公司，则此案当事人如何列明？
考题
2001年3月，A区建筑公司需水泥300吨，便与B区贸易公司达成协议，约定由贸易公司组织供应，每吨200元。同年4月，贸易公司同C区水泥厂进行洽谈，向其购买水泥300吨，约定货到付款。3个月后，水泥厂委托该区货运公司将200吨水泥运到贸易公司，但贸易公司不久前被撤销。这时D区家具厂声称与水泥厂有债务关系，而A区建筑公司认为水泥是贸易公司为其定购的，于是货运公司将所运水泥分送家具厂和建筑公司，两个单位各自接受了水泥100吨。当水泥厂向他们索取货款时，家具厂和建筑公司各持理由拒绝给付。水泥厂无奈，于同年9月向D区人民法院提起诉讼。一审法院以家具厂和建筑公司为共同被告，货运公司为第三人，组成合议庭审理此案。合议庭未经双方当事人同意便进行了两次调解，但因双方争议较大，而未能达成协议，只好于11月1日开庭审理此案，判决家具厂和建筑公司及货运公司分别承担民事责任。判决后，货运公司不服，以货已到位，不应由其承担责任为由提出上诉。二审法院组成合议庭对此案进行.了全面审查，发现一审法院在认定水泥价格上不符合国家标准，于是开庭审理此案，判决家具厂和建筑公司付给水泥厂货款及承担诉讼费用。如果家具厂在一审调解中提出反诉，要求原告偿还家具厂欠款及利息，此反诉能否成立？为什么？
考题
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
下列哪些应是监理工程师在施工监理活动中的工作？（）A、审核承包商的材料供应计划B、材料供应商必须经监理指定批准C、承包商的索赔的审批D、督促承包人将不合格材料的清退出场E、专利技术或特殊工艺的运用的审核批准
考题
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
H公司专利权问题，相关各方是否应承担责任，损失应如何赔付？（）A、H公司专利权问题，相关费用手续应完全由B公司承担B、A公司工程因此专利获利，相关费用也应分担，由此获得的利益也应分享C、监理单位审批同意，也应承担一定的费用补偿D、本着谁受益、谁承担责任的原则，H公司专利权完全是用于A公司的工程，所以H公司的损失和专利费用不应由B公司承担，应由A公司承担E、损失赔付A、B双方协商确定
考题
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
如施工合同明确约定水泥由甲方供应，责任应如何界定区分？（）A、水泥由甲方供应，乙方（B公司）无任何责任B、C建材公司为甲方提供水泥，应承担供货的违约责任C、D水泥厂提供不合格产品，应承担质量的主要赔偿责任D、如果C建材公司供应的水泥是同一批的，则乙方（B公司）无任何责任E、如果B公司知道C建材公司供应的水泥是分批的；则B公司应承担责任
考题
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
依据施工合同，由甲方提供的材料，乙方应承担哪些责任义务？（）A、乙方接到甲方到货通知后，应派人与甲方共同清点B、妥善保管到货材料，经清点后发生损坏丢失，应予以赔偿C、负责工程材料使用前的试验和检验；费用由甲方承担。试验通过，则甲方不再对材料质量负责。D、甲方供应的材料，乙方不承担任何义务E、甲方材料数量不足时，乙方可根据需要使用性能相同的代用材料。
考题
【背景材料】8月1日，某建筑公司为买进一批水泥，分别向甲水泥厂和乙水泥厂发出了信函，内容如下：我公司急需某型号水泥200t，如果你厂有货，请来函告知，具体价格面议。
甲水泥厂收到该信后，给建筑公司回了一封信，内容是：你公司所需的某型号水泥我厂有现货，每吨的价格750元，如果需要，请先预付货款1万元，余款货到后支付。如果我厂在8月10日没有收到贵公司的回信，即表示你公司同意我厂提出的条件，我厂将径直发货至你公司。
建筑公司收到甲水泥厂的回信后，认为甲水泥厂提供的货款支付方式可以接受，但是希望每吨价格为700元，于是，向甲水泥厂发出了第二封信，内容是：我公司愿意和你厂达成这笔交易，但每吨价格能否为700元，货款支付方式我公司都接受，但是希望你厂送货上门，并在本月15日之前给予答复。
与此同时，建筑公司8月10日收到乙厂报价信函，内容为：我厂有你公司需要的水泥，价格为600元，如果同意购买，请在8月20日之前给予答复。建筑公司认为乙水泥厂的价格合理，于是8月12日向乙厂发出表示同意乙方条件的信函。建筑公司发给甲水泥厂和乙水泥厂的信函在合同法中被称为什么？
考题
2001年3月，A区建筑公司需水泥300吨，便与B区贸易公司达成协议，约定由贸易公司组织供应，每吨200元。同年4月，贸易公司同C区水泥厂进行洽谈，向其购买水泥300吨，约定货到付款。3个月后，水泥厂委托该区货运公司将200吨水泥运到贸易公司，但贸易公司不久前被撤销。这时D区家具厂声称与水泥厂有债务关系，而A区建筑公司认为水泥是贸易公司为其定购的，于是货运公司将所运水泥分送家具厂和建筑公司，两个单位各自接受了水泥100吨。当水泥厂向他们索取货款时，家具厂和建筑公司各持理由拒绝给付。水泥厂无奈，于同年9月向D区人民法院提起诉讼。一审法院以家具厂和建筑公司为共同被告，货运公司为第三人，组成合议庭审理此案。合议庭未经双方当事人同意便进行了两次调解，但因双方争议较大，而未能达成协议，只好于11月1日开庭审理此案，判决家具厂和建筑公司及货运公司分别承担民事责任。判决后，货运公司不服，以货已到位，不应由其承担责任为由提出上诉。二审法院组成合议庭对此案进行.了全面审查，发现一审法院在认定水泥价格上不符合国家标准，于是开庭审理此案，判决家具厂和建筑公司付给水泥厂货款及承担诉讼费用。如果水泥厂起诉贸易公司不履行合同，则此诉如何进行？
考题
单选题A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
H公司专利权问题，相关各方是否应承担责任，损失应如何赔付？（）A
H公司专利权问题，相关费用手续应完全由B公司承担B
A公司工程因此专利获利，相关费用也应分担，由此获得的利益也应分享C
监理单位审批同意，也应承担一定的费用补偿D
本着谁受益、谁承担责任的原则，H公司专利权完全是用于A公司的工程，所以H公司的损失和专利费用不应由B公司承担，应由A公司承担E
损失赔付A、B双方协商确定
考题
多选题A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
对第二种情况，关于监理单位责任，正确的是（）A监理单位无任何过失，不承担责任B监理单位应承担监理失职责任C监理单位应依据损失对A公司赔偿D监理单位根据监理合同的约定承担赔偿E监理单位可向供货分包单位C、D索赔
考题
多选题A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
如施工合同明确约定水泥由乙方供应，责任应如何界定、承担？（）A对施工合同而言，责任应完全由B公司承担B如果是在甲方暗示下，乙方与C公司确定供货D厂水泥，则甲方应承担部分责任CB公司可依据供货合同就损失要求C建材公司和D水泥厂赔偿DC建材公司认为水泥经B公司检验合格后接收，不应承担责任E因为水泥不合格原因导致损失，A公司应直接向C建材商和D水泥厂索赔
考题
多选题水泥公司与建材公司的货款纠纷，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7日内向水泥公司支付所拖欠的货款100万元，其余责任互不追求。调解书经双方签收后，则（ ）。[2007年真题]A水泥公司与建材公司之间的货款争议取消B水泥公司与建材公司之间的买卖关系取消C水泥公司与建材公司均不得就该货款争议再行起诉D若建材公司拒绝支付100万元货款，水泥公司有权申请人民法院强制执行
考题
单选题因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是（ ）。A
乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B
乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任C
乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任D
乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
考题
多选题A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。
由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。
如施工合同明确约定水泥由甲方供应，责任应如何界定区分？（）A水泥由甲方供应，乙方（B公司）无任何责任BC建材公司为甲方提供水泥，应承担供货的违约责任CD水泥厂提供不合格产品，应承担质量的主要赔偿责任D如果C建材公司供应的水泥是同一批的，则乙方（B公司）无任何责任E如果B公司知道C建材公司供应的水泥是分批的；则B公司应承担责任
热门标签
最新试卷
