网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
造价工程师应批准的索赔金额是多少元？工程延期是多少天？
参考答案
更多 “ 造价工程师应批准的索赔金额是多少元？工程延期是多少天？ ” 相关考题
考题
下列关于该工程延期的说法中，正确的为( )。A．承包人提出的工程延期索赔合理B．因基础填埋工作在关键线路上，所以工程师应同意该工程延期C．承包人提出的工程延期索赔不合理D．发包人不应同意工程师关于工程延期的决定
考题
某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定：
(1)设备由建设单位采购，施工单位安装。
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元／工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表5-8中所列标准补偿。
表5-8设备闲置补偿标准表
(3)施工过程中发生的设计变更，其价款按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定计价，以人工、材料、机械费用的合价为计算基础，综合费率按25％考虑。
该工程在施工过程中发生以下事件：
事件1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30000元，工期延误3天。
事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0．3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。
事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段，发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。
事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。
事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认的人工费增加4000元，材料费增加8000元，机械费增加5000元，措施费增加1000元。
上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
问题：
(1)分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求。为什么?
(2)对于工程施工中发生的工程变更，造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
(3)造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
考题
某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。施工合同中规定：
（1）设备由建设单位采购，施工单位安装；
（2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元／工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表l.1中所列标准补偿；
表1.1 设备闲置补偿标准表
（3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%，利润率为5％，税率为3.41％。
该工程在施工过程中发生以下事件：
事件l：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30 000元，工期延误l0天。
事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经监理工程师批准）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10 000元，工期延误3天。
事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20 000元，工期延误8天。
事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车（载重5t、8t各一台）闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。
事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加l8 000元，措施费增加2000元。
上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
问题
1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求 为什么
2.对于工程施工中发生的工程变更，造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定
3.造价工程师应批准的索赔金额是多少元 工程延期是多少天
考题
背景
某场道工程按工程量清单计价，得到如下数据：分部分项工程工程量清单计价合计1600万元，措施项目清单计价合计75万元，其他项目清单计价合计150万元，规费95万元，税率是不含税造价的3．4%。
在工程进行中，按25%支付工程预付款，在未完施工尚需的主要材料及构配件相当于预付款时起扣。主要材料和构配件占工程造价的60%。
某月计划产值180万元，实际完成产值205万元，实际成本为198万元。
问题
(1)该工程的总造价是多少?
(2)该工程的预付款是多少?
(3)预付款起扣点是多少?
(4)某月的费用偏差是多少，费用绩效指数是多少?请分析费用状况。
(5)某月的进度偏差是多少，进度绩效指数是多少?请分析进度状况。
考题
1．背景
某场道工程按工程量清单计价，得到如下数据：分部分项工程工程量清单计价合计1600万元，措施项目清单计价合计75万元，其他项目清单计价合计150万元，规费95万元，税率是不含税造价的3．4％。在工程进行中，按25％支付工程预付款，在未完施工尚需的主要材料及构配件相当于预付款时起扣。主要材料和构配件占工程造价的60％。某月计划产值180万元，实际完成产值205万元，实际成本为198万元。
2．问题
(1)该工程的总造价是多少
(2)该工程的预付款是多少
(3)预付款起扣点是多少
(4)某月的费用偏差是多少，费用绩效指数是多少请分析费用状况。
(5)某月的进度偏差是多少，进度绩效指数是多少请分析进度状况。
考题
承包人完成的工程量统计表 表6-5
问题：
（1）估算合同总价是多少？
（2）开工预付款是多少？开工预付款从哪个月起扣留？每月扣预付工程款是多少？
（3）每个月应结算的工程量价款是多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款证书金额是多少？
（4）应扣留的质量保证金是多少？
考题
某项工程，业主与承包商签订了工程承包合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3。经协商，甲项单价为180元/m3，乙项单价为160元/m3。承包合同规定：
（1）开工前业主应向承包商支付工程合同价20%的预付款；
（2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保修金；
（3）当子项工程累计实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调价系数为0.9；
（4）造价工程师每月签发付款凭证，最低金额为25万元；
（5）预付款在最后两个月平均扣除。
承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示。
每月实际完成并经签证确认的工程量（m3）
、工程预付款是多少？
、每月工程价款是多少？每月造价工程师应签证的工程款是多少？每月实际应签发的付款凭证金额是多少？
考题
根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的执业范围有()。A:工程概算的审核和批准
B:工程量清单的编制和审核
C:工程合同价款的变更和调整
D:工程索赔费用的分析和计算
E:工程经济纠纷的调解和裁定
考题
某承包人在进行柱基础填埋前48小时电话通知工程师准备验收，临近验收时，工程师因有事无法参加验收，便派人通知承包人延期验收。第4天，承包人为了不影响施工进度，自行对柱基础进行了验收，并作了记录。此后承包人开始继续施工，并向发包人提出工程延期2天、承担停工费用损失的要求。工程师不承认此次验收记录，工程师在承包人填埋后提出要进行重新检验，对此承包人予以拒绝。
下列关于该工程延期的说法中，正确的为( )。
A．承包人提出的工程延期索赔合理
B．因基础填埋工作在关键线路上，所以工程师应同意该工程延期
C．承包人提出的工程延期索赔不合理
D．发包人不应同意工程师关于工程延期的决定
考题
某工程合同约定， 提前/延误的奖/罚为 2000 元/d。 施工单位编制了如下计划， 经监理批准后实施（单位： 周）：
施工过程中， 发生如下延误及其时间如下：
问题： 实际工期是多少天？ 施工单位可索赔工期是多少天？ 施工单位可得到的奖励或罚款是多少元？
考题
当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师应综合考虑费用索赔与工程延期问题，做出费用索赔和工程延期的建议，签署（），报建设单位批准。A、签署验工计价表B、工程付款凭证C、工程延期申请表D、《索赔审批表》
考题
根据《建设工程监理规范》当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时应与工程延期的批准联系起来综合作出（）的决定A、费用索赔B、工程延期C、质量要求D、A+B
考题
单选题根据《建设工程监理规范》当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时应与工程延期的批准联系起来综合作出（）的决定A
费用索赔B
工程延期C
质量要求D
A+B
考题
单选题暂列金额应根据实际发生的情况方可使用且必须通过（）A
工程师批准B
监理工程师批准C
造价工程师批准D
建造师批准
热门标签
最新试卷