网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是（）。
- A、发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见
- B、竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
- C、需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
- D、因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法
参考答案
更多 “下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是（）。A、发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见B、竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任C、需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用D、因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法” 相关考题
考题
根据我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，正确的是（ ）。A．发包人应在收到承包入提交的竣工验收报告后14天内组织验收B．发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见C．在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料D．承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人
考题
下列关于竣工验收的说法正确的有（ ）。A．对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B．竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C．工程严禁任何部分甩项竣工D．工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后提请验收之日E．竣工验收合格的工程移交发包人使用
考题
下列关于竣工验收说法正确的是( )。 A工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣
下列关于竣工验收说法正确的是（ ）。Ａ工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用Ｂ发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任Ｃ竣工验收是指整体工程的竣工验收Ｄ对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后１４天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案Ｅ发包人在验收后１４天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后２８天内不组织验收，或验收后１４天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
考题
如发包人在收到竣工验收报告后28天内组织验收，并在验收后14天内提出修改意见要求承包人修改，承包人应（ ）。A．向发包人收取修改费用B．承担因自身原因造成修改的费用C．承担因任何原因造成修改的费用D．向工程师提交索赔报告
考题
以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见
考题
．《建设工程施工合同（示范文本）》对工程款支付和竣工结算作了相应规定，下列说法正确的有（ ）。A．在确认计量结果后的21天内，发包人应向承包人支付工程款 B．发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施上无法进行，承包人可停止施工 C．发包人与承包人可协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付 D．发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后56天内进行核实，给予确认或提出修改意见 E．工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算及完整的结算资料，双方按合同约定进行工程竣工结算
考题
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”中关于竣工验收的规定，
下述说法中正确的有( )。A: 需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分
B:
承包人向监理人报送竣工验收申请报告的条件之一是已按监理人的要求编制了在缺陷责任
期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
C:
经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收的日期为准，并在工程接收证书中写明
D:
发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，
发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润
E: 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由发包人承担修复费用
考题
下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是( )。
A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书
B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
C.移交后的单位工程由发包人负责照管
D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润
考题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时（ ）。
A.如果承包人要求交付工程，发包人应当接收
B.如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求
C.如果发包人要求交付工程，承包人应当交付
D.如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任
考题
依据标准施工合同通用条款规定，进行竣工验收后，竣工检验的工作程序和责任还包括（）。
A.发包人在收到竣工验收申请报告后的56天内签发工程接收证书
B.需要整修和完善的部分，监理人复查确认达到要求后签发工程接收证书
C.需要返工重作或补救的，承包人应认真完成，由此产生的费用由发包人承担
D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告
E.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格
考题
下列关于竣工验收的说法正确的有（ ）。
A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C.工程严禁任何部分甩项竣工
D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日
E.竣工验收合格的工程移交发包人使用
考题
下列关于竣工验收的说法正确的有（ ）。
A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C、工程严禁任何部分分项竣工
D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后提请验收之日
E、竣工验收合格的工程才能移交发包人使用
考题
根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关工程竣工验收的表述 中，正确的是（）
A.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收
B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见
C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料
D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人
考题
关于竣工验收的说法，错误的是( )。A、当工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告
B、发包人收到竣工报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见
C、发包人收到承包人的竣工验收报告后14天内不组织验收，将视为验收报告已被认可
D、发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，将承担工程保管责任
考题
某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的工程款结算，下列说
法正确的是（ ）。A.验收不合格工程，修复后经竣工验收还是不合格的，承包人请求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持
B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持
C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付部分工程款的，应予支持
D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支付部分维修费用的，应予支持
考题
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理（）A、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B、因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任C、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D、发包人可以拒绝支付工程价款
考题
施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（ ）。A、送交竣工验收报告日B、修改后提请发包人验收日C、修改后验收合格日D、办理竣工移交手续日
考题
下列关于工程竣工的说法正确的是（）。A、工程竣工验收是合同履行中重要的一个阶段，未经验收的工程，发包人不得使用B、发包人强行使用未经验收的工程时，发生的质量问题及其他问题由发包人承担C、竣工验收是指对整体工程的竣工验收，D.对符合验收条件的工程，发包人收到工程验收报告14天后，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他相关方面专家组成验收组进行验收D、发包人提出部分单位工程提前移交的要求后，经监理验收合格并颁发单位工程验收证书后，工程由发包人负责保管
考题
下列有关我国工程竣工结算的表述中，正确的是（）。A、发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后14天内组织验收。B、发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见。C、承包人在收到核实意见后28天内按发包人提出的合理要求补偿资料并提交。
考题
下列关于竣工验收的说法正确的有（）。A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C、工程严禁任何部分甩项竣工D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后提请验收之日E、竣工验收合格的工程移交发包人使用
考题
下列关于竣工验收说法正确的是（）。A、工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B、发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任C、竣工验收是指整体工程的竣工验收D、对符合竣工验收要求的工作，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E、发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可
考题
多选题一局竣工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任包括( )。A发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见B需要修改施工缺陷补分，承包人应该修改并承担修改费用C需要修改因涉及原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
考题
单选题下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A
工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B
工程竣工验收不合格.但修改后合格，发包人要求承包人承担修复费用C
工程竣工验收不合格.修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D
承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
考题
多选题根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”中关于竣工验收的规定，下述说法中正确的有（）。A需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分B承包人向监理人报送竣工验收申请报告的条件之一是已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收的日期为准，并在工程接收证书中写明D发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润E在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由发包人承担修复费用
考题
单选题下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是（）。A
发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见B
竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任C
需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用D
因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法
考题
单选题系列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（ ）。A
工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B
工程竣工验收不合格、但修改后合同，发包人要求承包人承担修复费用C
工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D
承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
热门标签
最新试卷