网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行釆购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向通知书。 应予批准的工期索赔为多少天？为什么？
参考答案
更多 “背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行釆购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向通知书。 应予批准的工期索赔为多少天？为什么？” 相关考题
考题
背景（十一）某综合楼建设项目，业主将整个土建工程发包给甲承包商，将机电安装工程发包给乙承包商，同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--99—0201）签订了施工承包合同。在业主与甲承包商签订的施工承包合同中约定，部分建筑材料、设备由业主供应。甲承包商将主体工程施工的劳动作业分包给丙劳务分包人完成。项目最终按期完工，甲承包商于4月1日向业主递交了竣工验收报告，业主因企业改制直到5月20日才组织竣工验收，验收通过。5月25日甲承包商取得了竣工验收证书，6月1日到建设行政主管部门办理了有关备案手续。根据背景（十一），回答下列问题。55．该项目的施工承发包模式属于（ ）。A．平行发包B．施工总承包C．施工总分包D．施工总承包管理
考题
施工索赔,就是承包商根据FIDIC《土木工程施工合同条件》的有关规定,通过()向业主索取承包商应得到的合同价格以外的合理费用。
A.总监理工程师B.监理工程师C.项目经理D.项目技术负责人
考题
FIDIC根据咨询业务时间的需要，编制和出版了一些重要的工作程序与准则以指导工作，其中包括（）。A.FIDIC招标程序B.FIDIC融资程序C.职业责任保险入门D.大型土木工程项目保险E.承包商资格预审标准格式
考题
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，业主可凭履约担保索赔的情形包括（ ）。A：专用条款约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长
B：按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
C：缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补
D：由于承包商的严重违约行为业主终止合同
E：承包商没有按照约定的期限履行缺陷修复义务
考题
某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。工程进行中发生如下事件：
事件一：工程招标文件参考资料中提供的料石场距工地3km，但开工后，发现该料石场的石料不满足技术要求，承包商只能另找料石场，距工地距离12km，导致费用增加。
事件二：8月3日至8月7日当地下大雨，其后引发8月6日的泥石流发生，导致8月3日至8月10日停工。
事件三：8月8日至8月12日承包商的机械设备出现故障导致停工。
事件四：当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从8月11日至8月16日停工。
上述事件均发生在关键线路上。随后在规定的索赔期限内，承包商均提出了索赔要求。
若承发包双方同意停工期间，给予承包商成本补偿3万元/天。承包商共获得工期与费用补偿多少？
考题
在土木工程施工中应用FIDIC，合同条件应具备以下前提（ ）。A、国际金融组织贷款项目B、通过竞争性招标确定承包商C、是FIDIC指定的国际性招标的工程D、按照单价合同编制招标文件E、委托工程师对工程施工进行监理
考题
某水电站工程系世界银行贷款项目，按FIDIC施工合同条件签订了施工合同。在施工过程中，工程师对该工程的标高提出变更，承包商提出了索赔数额及其有关证据，工程师按照有关合同条款及程序成功进行了索赔。试分析工程变更可包含的内容。
考题
问答题某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。工程进行中发生如下事件：
事件一：工程招标文件参考资料中提供的料石场距工地3km，但开工后，发现该料石场的石料不满足技术要求，承包商只能另找料石场，距工地距离12km，导致费用增加。
事件二：8月3日至8月7日当地下大雨，其后引发8月6日的泥石流发生，导致8月3日至8月10日停工。
事件三：8月8日至8月12日承包商的机械设备出现故障导致停工。
事件四：当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从8月11日至8月16日停工。
上述事件均发生在关键线路上。随后在规定的索赔期限内，承包商均提出了索赔要求。
若承发包双方同意停工期间，给予承包商成本补偿3万元/天。承包商共获得工期与费用补偿多少？
考题
问答题某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。工程进行中发生如下事件：
事件一：工程招标文件参考资料中提供的料石场距工地3km，但开工后，发现该料石场的石料不满足技术要求，承包商只能另找料石场，距工地距离12km，导致费用增加。
事件二：8月3日至8月7日当地下大雨，其后引发8月6日的泥石流发生，导致8月3日至8月10日停工。
事件三：8月8日至8月12日承包商的机械设备出现故障导致停工。
事件四：当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从8月11日至8月16日停工。
上述事件均发生在关键线路上。随后在规定的索赔期限内，承包商均提出了索赔要求。
分析事件一到四中，承包商的索赔要求是否成立？说明理由。
考题
问答题背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行釆购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向通知书。
在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括什么？
考题
多选题在土木工程施工中应用FIDIC，合同条件应具备以下前提（ ）。A国际金融组织贷款项目B通过竞争性招标确定承包商C是FIDIC指定的国际性招标的工程D按照单价合同编制招标文件E委托工程师对工程施工进行监理
考题
多选题fIDIC分包合同条件可用于（）签订的合同。A承包商与其选定的分包商B承包商与业主C承包商与业主选择的指定分包商D业主与其选择的指定分包商E业主与承包商选择的分包商
热门标签
最新试卷