网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,
在施工中发生了以下事件:
事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;
事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;
事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。
【问题】
1.该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?
2.如何处理上述各项事件的索赔要求?
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿?
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?
在施工中发生了以下事件:
事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;
事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;
事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。
【问题】
1.该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?
2.如何处理上述各项事件的索赔要求?
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿?
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?
参考答案
参考解析
解析:1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。
2.索赔要求的处理是:
对于事件1:因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费用6000元。
对于事件2:施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿。
对于事件3:业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元,补偿工期10天。
对于事件4:电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元,补偿工期10天。
3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。工期补偿为10天+10天=20天。
4.解决方式:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法院诉讼。
2.索赔要求的处理是:
对于事件1:因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费用6000元。
对于事件2:施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿。
对于事件3:业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元,补偿工期10天。
对于事件4:电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元,补偿工期10天。
3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。工期补偿为10天+10天=20天。
4.解决方式:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法院诉讼。
更多 “【背景资料】某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划, 在施工中发生了以下事件: 事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元; 事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元; 事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。 【问题】 1.该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作? 2.如何处理上述各项事件的索赔要求? 3.施工单位能获得多少工期和费用补偿? 4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决? ” 相关考题
考题
设备调试监理的工作内容不包括( )。A.协助组织有关人员进行全面的设备调试技术交底和说明B.协助制定或审查调试计划、调试计划实施细则和检验办法C.协助业主组织设计单位、设备安装单位、设备制造厂商和有关政府或行业主管部门与业主共同对设备安装工程进行最终验收D.组织业主、工程设计单位和设备安装承包单位会审设备安装施工图及技术资料
考题
(二) 背景资料 南方电子电气有限公司(建设单位)新建液晶屏(LCD)生产车间,其生产线由建设单位从国外订购,A施工单位承包安装。A施工单位进场时,生产车间的土建工程和机电配套工程(B施工单位承建)已基本完工。A施工单位按合同工期要求,与建设单位、生产线供应商和B施工单位洽谈,编制了LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表(见下表)。工作内容 工作代号 紧前工作 持续时间(天) 进场施工准备 A — 20 开工后生产线进场 B — 60 基础检测验收 C A 10 配电装置及线路安装 D A 30 LCD生产线组装固定 E BC 75 配套设备及电气控制系统安装 F BC 40 LCD生产线试车调整 G DE 30 电气控制系统测试 H DEF 25 联动调试、试运行、验收 I GH 15A施工单位在设备基础检验时,发现少量基础与安装施工图不符,B施工单位进行了整改,重新浇捣了混凝土基础,经检验合格,但影响了工期,使基础检验持续时间为30天。LCD生产线的安装正值夏季,由于台风影响航运,使LCD生产线设备到达安装现场比计划晚7天。A施工单位按照建设单位的要求,调整进度计划,仍按合同规定的工期完成。第36题:按LCD生产线安装网络计划工作的逻辑关系及工作持续时间表为A施工单位项目部绘出安装进度双代号网络计划图。
考题
某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同,包括A~G共7项工作,工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同,包括M、N共两项工作,工期50天。土建与安装合同均约定:人工工日单价为80元/工日,窝工补偿按70%计,机械台班单价按500元/台班,闲置补偿按80%计。规费和税金综合税率10%。
经甲乙双方协调,并经监理工程师批准的施工进度计划如图1所示。
工程施工过程中发生如下事件:
事件1:基础工程B工作施工完毕组织验槽时,发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符,为此,设计单位修改加大了基础埋深,该基础加深处理使甲施工单位增加费用8万元,B工作时间延长5天,甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2:设备基础D工作的预埋件施工完毕后,甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收,监理工程师未按合同约定的时限到现场验收,也未通知甲施工单位推迟验收。在此情况下,甲施工单位进行了隐蔽工序施工。后来监理单位对质量有疑问,要求施工单位剥露重新检验,检验发现预埋件尺寸不足,位置偏差过大,不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日,材料费1.2万元,D工作延长5天,甲施工单位及时向监理单位提供了费用索赔和工期索赔。
事件3:设备安装M工作开始后,乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失,业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。乙施工单位增加材料费2.5万元,人工费0.5万元,M工作时间延长5天。设备安装过程中,由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使M工作延长3天,费用增加5万元,增加安装、调试设备修理费1.6万元。
、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及B、D、M的总时差和自由时差。
、事件1中,甲施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。
、事件2中,业主代表的做法是否妥当?甲施工单位的索赔是否成立?说明理由。
、事件3中,乙施工单位的工程延期和费用补偿申请项目监理机构是否应批准?说明理由。乙施工单位能得到费用补偿是多少?
考题
某商业大厦建筑工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,内容包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,内容包括设备安装与调试工作,合同工期180天。双方通过相互协调,编制了如图5-1所示的网络进度计划(时间单位:天)。
图5-1?网络进度计划
该工程在施工过程中发生了以下事件:
事件1:基础工程施工时,业主负责的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天。
事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天。
事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。
事件4:乙安装公司进行设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。
发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
问题:
1.分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工程延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/米;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
考题
某机电安装公司总承包了一大型化工车间的机电安装工程,工程内容包括:本车间范围内的静置设备安装(包括两台整体到货的钢制立式压力容器现场安装)、工艺和系统管道工程和电气仪表工程施工任务。并把管道工程分包给了B专业施工单位。业主对工期要求很严,合同约定了重罚工期拖延的条款。
合同规定除整装工艺设备由建设单位订货外,所有材料均由施工单位(机电安装公司)采购。为了减少施工单位的协调负担,业主负责对地方相关单位的沟通与协调。但与施工质量直接相关的还要施工单位参与协调与沟通。
施工单位成立了协调小组,负责整个施工任务的协调工作并与相关方进行了很好的协调;由于工期特别紧张,施工单位制订了详细的、符合工程实际的进度计划,并把材料供应工作当作工程协调管理的一项重点,较好地完成了任务。
问题:
1.本工程中,机电安装公司内部协调的对象有哪些?需外部协调包括哪些方面?
2.为确保工程进度,机电安装公司应编制哪些进度计划?
3.机电安装公司在进度计划协调方面的内容有哪些?
4.对于本工程压力容器现场安装,机电安装公司应至少具备什么资格许可?简述立式容器的安装程序。
5.为了保证施工材料按时、按质、按量供应而又不增加项目成本,施工单位与材料供应单位沟通与协调的内容是什么?
考题
某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同,土建施工合同约定:合同工期为100天。
甲乙施工单位编制了施工进度计划,获得监理工程师的批准,如图4.1所示。
事件1:基础工程A工作施工完毕组织验槽时,发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符,为此,设计单位修改加大了基础埋深,该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日,增加机械10个台班,A工作时间延长3天,甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件3:设备安装S工作开始后,乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失,业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此,乙施工单位发生材料费2.5万元,人工费0.5万元,S工作时间延长2天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔,向甲施工单位为提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。
事件4:设备安装过程中,由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使S工作延长施工工期6天,窝工24个工日。增加安装、调试设备修理费1.6万元,并影响了甲施工单位后续工作的开工时间,造成甲施工单位窝工36个工日,机械闲置6个台班。为此,甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。
问题:
1.分别指出事件1—4中甲施工单位和乙施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立?并分别说明理由。
2.事件2中,业主代表的做法是否妥当?说明理由。
3.事件1—4发生后,图4.1中E和G工作实际开始工作时间分别为第几天?说明理由。
(计算结果保留两位小数)
考题
【2019 案例一~12】
【背景资料】
某建设项目由A 公司施工总承包,A 公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B 公司。分包合同约定,电力变压器,配电柜等设备由 A 公司采购;灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由 B 公司采购。
B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(见表1-1),工期需 150天,在审批时被 A 公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程作业进度计划,缩短工期。B 公司项目部按 A 公司要求,在工作持续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前到 3月 1日,变电所和照明工程平行施工。
表 1-1变电所及照明工程施工作业进度计划
表1-2 照明灯具安装高度统计表
【问题】
1.B 公司项目部编制的施工作业进度计划表(表1-1)为什么被A 公司否定?优化后的进度计划工期缩短为多少天?
2.B 公司项目部在编制施工作业进度计划前,应充分了解哪些内容?
考题
【背景资料】
北方某公司投资建设一蜡油深加工工程,经招标,由 A 施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括2 台大型加氢裂化反应器的安装,高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。其中,A 施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给 B 安装公司。蜡油工程的关键静设备 2 台加氢裂化反应器,各重 300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂,A 施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构,房顶有一台汽液交换设备。
合同要求该工程 2012 年 9 月开工,2013 年 6 月 30 日完工。为了加快工程进度,业主要求,有条件的工程,冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行,A 施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B 安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。
【问题】
1.针对本工程,A 施工单位和 B 安装公司各应编制何种施工组织设计?
2.A 施工单位和 B 安装公司除编制背景材料中所列的施工方案外,至少还应编制哪些主要施工方案?
3.简述施工方案的编制依据。
4.分析说明 B 安装公司分包的工程中,有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准?
考题
某施工单位与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同,合同草签中规定:“合同价款采用固定总价方式确定,合同价款不因情况发生变化进行调整。工程内容及其规定:
空调系统(不含防排烟系统)安装、调试;
地下车库消防系统安装、调试,以施工图内容为准;
工程预算由乙方按工程量清单编制,业主审查”。在编制预算过程中,预算人员虽知地下车库有防排烟系统,但在草签合同中有“不含防排烟系统”字样,就没有计算该项费用。合同签订后,业主要求施工单位进行地下车库防排烟系统的施工,施工单位以合同中无此项内容,要求合同变更,业主不同意,经多次协商,业主同意终止合同。
合同终止的条件有哪些?
考题
背景资料:某工程合同商谈中
业主提出,工程的结算以施工图预算
为
基础,单项工程变更量在
5%
以内时不
作调整,当超过
5%
时对超过部分按实
结
算。
施工单位在合同评审和洽谈过
程中同意了业主的要求,按此意见签订
了正式
合同。在施工过程中,设计单位
不断发出小量的变更,使施工单位花费
大量的人
力、财力,当施工单位要求监
理、业主单位办理签证时,监理、业主
单位总是以
合同该条款规定为由,拒绝
签字。施工单位只能自己留下记录。
请
根据背景资料完成以下题目施工单位自己留下的记录可以作为竣工结算的依据
考题
背景资料:某工程合同商谈中
业主提出,工程的结算以施工图预算
为
基础,单项工程变更量在
5%
以内时不
作调整,当超过
5%
时对超过部分按实
结
算。
施工单位在合同评审和洽谈过
程中同意了业主的要求,按此意见签订
了正式
合同。在施工过程中,设计单位
不断发出小量的变更,使施工单位花费
大量的人
力、财力,当施工单位要求监
理、业主单位办理签证时,监理、业主
单位总是以
合同该条款规定为由,拒绝
签字。施工单位只能自己留下记录。
请
根据背景资料完成以下题目对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审,在商谈过程中争取取得一致意见。
考题
背景资料:某工程合同商谈中
业主提出,工程的结算以施工图预算
为
基础,单项工程变更量在
5%
以内时不
作调整,当超过
5%
时对超过部分按实
结
算。
施工单位在合同评审和洽谈过
程中同意了业主的要求,按此意见签订
了正式
合同。在施工过程中,设计单位
不断发出小量的变更,使施工单位花费
大量的人
力、财力,当施工单位要求监
理、业主单位办理签证时,监理、业主
单位总是以
合同该条款规定为由,拒绝
签字。施工单位只能自己留下记录。
请
根据背景资料完成以下题目竣工结算的依据是合同的约定和现场经过业主、()认可的签证手续。A、造价单位B、施工单位C、质检机构D、监理
考题
背景资料:某工程合同商谈中
业主提出,工程的结算以施工图预算
为
基础,单项工程变更量在
5%
以内时不
作调整,当超过
5%
时对超过部分按实
结
算。
施工单位在合同评审和洽谈过
程中同意了业主的要求,按此意见签订
了正式
合同。在施工过程中,设计单位
不断发出小量的变更,使施工单位花费
大量的人
力、财力,当施工单位要求监
理、业主单位办理签证时,监理、业主
单位总是以
合同该条款规定为由,拒绝
签字。施工单位只能自己留下记录。
请
根据背景资料完成以下题目只有业主单方面的记录才具备约束力。
考题
背景资料:某工程合同商谈中
业主提出,工程的结算以施工图预算
为
基础,单项工程变更量在
5%
以内时不
作调整,当超过
5%
时对超过部分按实
结
算。
施工单位在合同评审和洽谈过
程中同意了业主的要求,按此意见签订
了正式
合同。在施工过程中,设计单位
不断发出小量的变更,使施工单位花费
大量的人
力、财力,当施工单位要求监
理、业主单位办理签证时,监理、业主
单位总是以
合同该条款规定为由,拒绝
签字。施工单位只能自己留下记录。
请
根据背景资料完成以下题目施工单位应依照通常合同中都有的关于执行过程中发生争议时的协商仲裁原则,及时与相关方进行协商沟通。
考题
某安装总承包企业参与一项即机电安装工程,中标后,由经营部负责与业主签订了总承包合同,业主委托某建设监理公司对该工程进行建立,企业委托刘某为项目经理。在施工过程中业主和设计单位曾直接向施工单位发出变更的要求,你认为这种做法正确吗?
考题
某施工单位与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同,合同草签中规定:“合同价款采用固定总价方式确定,合同价款不因情况发生变化进行调整。工程内容及其规定:
空调系统(不含防排烟系统)安装、调试;
地下车库消防系统安装、调试,以施工图内容为准;
工程预算由乙方按工程量清单编制,业主审查”。在编制预算过程中,预算人员虽知地下车库有防排烟系统,但在草签合同中有“不含防排烟系统”字样,就没有计算该项费用。合同签订后,业主要求施工单位进行地下车库防排烟系统的施工,施工单位以合同中无此项内容,要求合同变更,业主不同意,经多次协商,业主同意终止合同。
按照背景材料,施工单位可否要求合同变更?
考题
某安装总承包企业参与一项即机电安装工程,中标后,由经营部负责与业主签订了总承包合同,业主委托某建设监理公司对该工程进行建立,企业委托刘某为项目经理。签订合同后,刘某根据合同和有关法规要求编制了施工组织设计及主要施工方案、施工进度计划并制定了施工措施,呈交企业总工程师批准后组织实施,你认为他的做法妥当吗?为什么?
考题
某施工单位与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同,合同草签中规定:“合同价款采用固定总价方式确定,合同价款不因情况发生变化进行调整。工程内容及其规定:
空调系统(不含防排烟系统)安装、调试;
地下车库消防系统安装、调试,以施工图内容为准;
工程预算由乙方按工程量清单编制,业主审查”。在编制预算过程中,预算人员虽知地下车库有防排烟系统,但在草签合同中有“不含防排烟系统”字样,就没有计算该项费用。合同签订后,业主要求施工单位进行地下车库防排烟系统的施工,施工单位以合同中无此项内容,要求合同变更,业主不同意,经多次协商,业主同意终止合同。
在什么情况下允许变更或终止合同?
考题
多选题关于单机无负荷试车调试方式,下列表述正确的有( )。A试车调试以整个工艺流程中的关键设备或划分几个可以独立动作的单元,分别进行试车调试B试车调试由施工单位组织C试车调试由业主组织,并在试车调试前48小时将试车调试内容、时间、地点通知对方D施工单位按要求做好准备工作和试车调试记录E施工单位准备试车调试记录,业主为试车调试提供必要条件
考题
判断题背景资料:某工程合同商谈中
业主提出,工程的结算以施工图预算
为
基础,单项工程变更量在
5%
以内时不
作调整,当超过
5%
时对超过部分按实
结
算。
施工单位在合同评审和洽谈过
程中同意了业主的要求,按此意见签订
了正式
合同。在施工过程中,设计单位
不断发出小量的变更,使施工单位花费
大量的人
力、财力,当施工单位要求监
理、业主单位办理签证时,监理、业主
单位总是以
合同该条款规定为由,拒绝
签字。施工单位只能自己留下记录。
请
根据背景资料完成以下题目施工单位自己留下的记录可以作为竣工结算的依据A
对B
错
考题
判断题背景资料:某工程合同商谈中
业主提出,工程的结算以施工图预算
为
基础,单项工程变更量在
5%
以内时不
作调整,当超过
5%
时对超过部分按实
结
算。
施工单位在合同评审和洽谈过
程中同意了业主的要求,按此意见签订
了正式
合同。在施工过程中,设计单位
不断发出小量的变更,使施工单位花费
大量的人
力、财力,当施工单位要求监
理、业主单位办理签证时,监理、业主
单位总是以
合同该条款规定为由,拒绝
签字。施工单位只能自己留下记录。
请
根据背景资料完成以下题目对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审,在商谈过程中争取取得一致意见。A
对B
错
考题
问答题背景 某公司投资建设一蜡油深加工工程项目,经招标,由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括两台大型设备的安装,高压工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。其中,A施工单位将单位工程压缩机厂房分包给B安装公司。蜡油工程的关键大型设备两台,各重300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂,A施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构,房顶有一台汽液交换设备。B安装公司拟将网架顶分为4片,每片网架重12t,在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶设备重l0t,采用汽车起重机吊装。合同要求该工程2012年9月开工,2013年6月30日完工。为了加快工程进度,业主要求,有条件的工程,冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行,A施工单位编制了设备安装施工方案、设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。问题 :针对本工程,A施工单位和B安装公司各应编制何种施工组织设计?
考题
问答题某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互协调,编制了图4-l所示的网络进度计划: 该工程施工过程中发生了以下事件: 事件l:基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天; 事件2:B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天; 事件3:甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元; 事件4:乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。 发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。 问题: 1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿?说明理由。 2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少? 3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9米。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
考题
问答题背景资科:某机电安装公司总承包了一大型化工车间的机电安装工程。工程内容包括:本车间范围内的静置设备安装(包括两台整体到货的钢制立式压力容器现场安装)、工艺和系统管道进工程和电气仪表工程施工任务。并把管道工程分包给了总B专业施工单位。业主对工期要求很严,合同约定了重罚工期拖延的条款。合同规定除整装工艺设备由建设单位订货外,所有材料均由施工单位(机电安装公司)采购。为了减少施工单位的协调负担,业主负责对地方相关单位的沟通与协调。但与施工质量直接相关的还要施工单位参与协调与沟通。施工单位成立了协调小组,负责整个施工任务的协调工作并与相关方进行了很好的协调;由于工期特别紧张,施工单位制订了详细的、符合工程实际的进度计划,并把材料供应工作当作工程协调管理的一项重点,较好地完成了任务。问题:1.本工程中,机电安装公司内部协调的对象有哪些?需外部协调包括哪些方面?2.为确保工程进度,机电安装公司应编制哪些进度计划?3.机电安装公司在进度计划的协调方面的内容有哪些?4.对于本工程压力容器现场安装,机电安装公司应至少具各什么资格许可?简述生立式容器的安装程序。5.为了保证施工材科接按时、按质、按量供应而又不增加项目成本,施工单位与材科供应单位询沟通与协调的内容是什么?
考题
问答题背景 某公司投资建设一蜡油深加工工程项目,经招标,由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括两台大型设备的安装,高压工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。其中,A施工单位将单位工程压缩机厂房分包给B安装公司。蜡油工程的关键大型设备两台,各重300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂,A施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构,房顶有一台汽液交换设备。B安装公司拟将网架顶分为4片,每片网架重12t,在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶设备重l0t,采用汽车起重机吊装。合同要求该工程2012年9月开工,2013年6月30日完工。为了加快工程进度,业主要求,有条件的工程,冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行,A施工单位编制了设备安装施工方案、设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。问题 :A施工单位和B安装公司除编制背景材料中所列的施工方案外,至少还应编制哪些主要施工方案?
热门标签
最新试卷