2021年造价工程师《造价管理》模拟试题(2021-08-20)

发布时间：2021-08-20

2021年造价工程师《造价管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《我国工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于( )。【单选题】

A.12人和8人

B.12人和6人

C.10人和8人

D.10人和6人

正确答案:B

答案解析:乙级工程造价咨询企业资质标准规定：专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，注册造价工程师不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。

2、工程项目风险的应对策略包括()。【多选题】

A.风险自留

B.风险分析

C.风险分离

D.风险回避

E.风险转移

正确答案:A、D、E

答案解析:工程项目风险的应对策略包括风险回避、风险转移、风险自留。

3、计算房地产开发企业应纳土地增值税时,可以从收入中据实扣除的()。【单选题】

A.开发间接费用

B.开发项目有关的管理费

C.开发项目有关的财务费用

D.开发项目有关的销售费用

正确答案:A

答案解析:据实扣除的是房地产开发成本,包括土地的征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用。

4、相对于总项目的投资而言,在实施过程中的各单项工程投资偏差属于()。【单选题】

A.绝对偏差

B.相对偏差

C.累计偏差

D.局部偏差

正确答案:D

答案解析:在投资偏差分析时,可将偏差分为局部偏差和累计偏差。局部偏差有两层含义:①相对于总项目的投资而言,指各单项工程、单位工程和分部分项工程的偏差;②相对于项目实施的时间而言,指每一控制周期所发生的投资偏差。

5、甲通过造价工程师执业资格考试并取得了造价工程师执业资格，当其申请注册造价师注册时，由于某些原因未被批准，但是甲却对外宣称自己获得了注册造价师的资格，并以注册造价师身份从业，下列各项中不属于甲应当承担的法律后果的是( )。【单选题】

A.甲签署的工程造价成果文件无效

B.相关部门给予其警告处分

C.省级以上地方人民政府建设行政主管部门可处以1万元以上、3万元以下的罚款

D.相关部门应当责令其停止违法行为

正确答案:C

答案解析:未经注册而以注册造价工程师的名义从事工程造价业务活动的，所签署的工程造价成果文件无效，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关专业部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上、3万元以下的罚款。

6、政府投资的水利、电力、铁路等项目基本属于()。【单选题】

A.经营性项目

B.非经营性项目

C.福利性项目

D.公益性项目

正确答案:A

答案解析:经营性政府投资项目是指具有盈利性质的政府投资项目,政府投资的水利、电力、铁路等项目基本都属于经营性项目。

7、依据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，下列选项中，符合乙级工程造价咨询企业资质标准的是()。【多选题】

A.企业注册资本为人民币60万元

B.在申请核定资质等级之日前2年内无违规行为

C.暂定期内工程造价咨询营业收入累计为人民币50万元

D.技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全

E.企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全

正确答案:A、C、D、E

答案解析:B项，在申请核定资质等级之日前无违规行为。

8、甲乙签订一份合同，甲履行合同不符合约定，乙欲解除该合同时，应当通知对方，并且自( )时合同解除。【单选题】

A.通知发出

B.通知到达对方

C.通知被对方同意

D.人民法院确认

正确答案:B

答案解析:当事人解除合同时，应当通知对方，并且自通知到达对方时合同解除。

9、国有资金占控股的依法必须进行招标的项目中,排名第一的中标候选人有下列()情形,不符合中标条件的,招标人可以重新招标。【多选题】

A.放弃中标

B.因不可抗力不能履行合同

C.不按照要求提交投标保证金

D.不按照招标文件要求提交履约保证金

E.被查实存在影响中标结果的违法行为

正确答案:A、B、D、E

答案解析:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

10、权益融资成本主要包括( )【多选题】

A.租赁成本

B.普通股成本

C.保留盈余成本

D.银行借款成本

E.优先股成本

正确答案:B、C、E

答案解析:权益融资成本主要包括普通股成本、优先股成本和保留盈余成本；负债融资成本主要包括银行借款成本、债券成本和租赁成本。

下面小编为大家准备了一级造价工程师的相关考题，供大家学习参考。

某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（　　）。

A. 01

B. 02

C. 004

D. 005

答案：D

解析：

根据《建设工程计价》第二章第二节，应选D项。分部分项工程量清单项目编码中，第五级表示工程量清单项目名称顺序码(分三位)。

【背景材料】某大型变电站工程，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：设备和电缆由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为80天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）2000元（含规费、税金）。签约合同价500万元，采用单价合同。业主草拟的部分施工合同条款内容如下：
1．当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在±15%以上时，可以调整综合单价，调整方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
2．材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，价格不予调整，超过5%时，可以按实际价格调整。
工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。所有工作都按最早开始时间安排。

6月1日如期开工，施工过程中，发生了如下事件：
事件1：6月5日因遇台风及强降雨，开挖的基坑被淤泥掩埋，导致10名工人窝工1天、机械闲置1个台班（租赁费为1000元/台班）；6月6日清理现场用工5个工日，该机械又闲置1个台班；6月6日和6月7日人工挖运基坑内的淤泥，双方确认200m3，，综合单价100元/m3。
事件2：管沟、敷设电缆和土方回填计划用工量为90工日，由于电缆线路改变，管沟、敷设电缆和土方回填长度由200m增加至240m。
事件3：房屋主体施工时，混凝土供应商每日供应量不充分，使承包商多用工30工日，机械5个台班（台班单价500元/台班）；房屋主体工作延长5天。
事件4：设备基础施工后，由于业主方更换了部分设备型号，要求拆除部分基础重新施工，拆除用工10个工日，机械2个台班（台班单价300元/台班）。重新施工基础20m3，综合单价450元/m3。设备基础拆除和重新施工共用8天。
事件5：设备安装施工过程时，因设备供货商运输原因晚到3天，使承包商窝工12个工日，该工作推迟3天开工。
该工程最后80天完工。
问题：
1.写出该施工网络进度计划的关键线路。
2.指出业主草拟的合同条款中有哪些不妥之处，简要说明如何修改。
3.分别说明承包商能否就上述事件1～事件5向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。
4.承包商在事件1～事件5中得到的工期索赔各为多少天？工期索赔共计多少天？工期奖（罚）款为多少元？
5．如果该工程人工工资标准为120元/工日，窝工补偿标准为60元/工日，企业管理费和利润为工料机费用之和的15%，规费和税金为工料机管理费利润之和的18%，现场管理费补偿标准为工料机费用之和的5%。分别计算承包商在事件1～事件5中得到的费用索赔各为多少元？费用索赔总额为多少元？
（费用以元为单位，计算结果取整）

答案：

解析：

问题1：
1-2-3-5-8-9
1-2-3-5-6-8-9
问题2：
（1）第1款中，综合单价调整方法不妥，应由承包人提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
（2）第2款中，材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，价格不予调整，超过5%时，可以按实际价格调整不妥，材料暂估价应按发、承包双方最终确认价调整。
问题3：
事件1：工期索赔成立，台风及强降雨属于不可抗力，土方开挖属于关键工作；费用索赔成立，根据不可抗力处理原则，现场清理和淤泥开挖的费用应由业主承担。
事件2：费用索赔成立，由于工程量增加导致增加的费用由于业主承担；工期索赔不成立，虽然工程量增加是业主的责任，但增加的工期30÷200×40=6天没有超过该3项工作的总时差30天。
事件3：不能够提出工期和费用索赔，因为混凝土供应商供应量不充分应由承包商承担责任。
事件4：费用索赔成立，业主方更换设备型号是业主的责任，拆除基础重新施工增加的费用由业主承担；不可提出工期和费用索赔，因为增加的工期8天没有超过总时差35天。
事件5：可以提出费用索赔，设备晚进场是业主的责任，承包商增加的费用由业主承担；工期索赔成立，设备晚进场是业主的责任，设备安装工作是关键工作。
问题4：
事件1：工期索赔3天；
事件2：工期索赔0天；
事件3：工期索赔0天；
事件4：工期索赔0天；
事件5：工期索赔3天
总计工期索赔：6天。
工期奖励款为：[（80+6）-80]×2000=12000元
问题5：
事件1：
(1)现场清理：5×120×（1+15%）×（1+18%)=814元
(2)开挖淤泥：200×100×(1+18%)=23600元
小计：814+23600=24414元
事件2：
90÷200×40×120×（1+15%）×（1+18%)=2931元
事件4：
（1）拆除费用：（10×120+300×2）×（1+15%）×（1+18%)=2443元
（2）重修费用：20×450×（1+18%）=10620元
小计：2443+10620=13063元
事件5:12×60×（1+5%）×（1+18%）=892元
费用索赔总额为：24414+2931+13063+892=41300元

管道工程安装
住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表，根据有关规定，( )水表在表前与阀门间应有8?10倍水表直径的直线管段。

A.旋翼式 B.螺翼式
C.孔板式 D.容积活塞式

答案：B

解析：

水表是计量装置，应在有水量计量要求的建筑物装设水表。直接由市政管网供水的独立消防给水系统的引入管，可以不装设水表。住宅建筑应在配水管上和分户管上设置水表，安装螺翼式水表，表前与阀门应有8~10倍水表直径的直线管段；其他水表的前后应有不小于300mm的直线管段。
【考核要点】常用的给水附件。

依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的基本安装高度为（）。

A.4m
B.5m
C.6m
D.10m

答案：C

解析：

2020版教材P115
本题考查的是分部分项工程量清单。刷油、防腐蚀、绝热工程基本安装高度为6m。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。