2021年造价工程师《工程计价》每日一练(2021-10-30)

发布时间：2021-10-30

2021年造价工程师《工程计价》考试共96题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、下列关于施工过程的描述,属于动作的有( )。【多选题】

A.把钢筋放在工作台上

B.走向钢筋堆放处

C.拿起钢筋

D.弯曲钢筋

E.将钢筋移到支座前面

正确答案:B、C、E

答案解析:把“钢筋放在工作台上”属于操作,可以分解为以下“动作”:①走向钢筋堆放处;②拿起钢筋;③返回工作台;④将钢筋移到支座前面。而动作又是由许多动素组成的,动素是人体动作的分解。

2、国外建筑安装工程费用中的暂定金额( )。【单选题】

A.包括在合同价中,但只有工程师批准后才能动用

B.不包括在合同价中,只有工程师批准后才能动用

C.不包括在合同价中,只有业主批准后才能动用

D.包括在合同价中,由承包商自主使用

正确答案:A

答案解析:国外建筑安装工程费用中的暂定金额是指包括在合同中,供工程任何部分的施工或提供货物、材料、设备或服务、不可预料事件所使用的一项金额,这项金额只有工程师批准后才能动用。

3、在确定材料消耗量的基本方法中，现场技术测定法主要是编制( )。【单选题】

A.材料消耗定额

B.材料净用量定额

C.材料损耗定额

D.材料耗用定额

正确答案:C

答案解析:现场技术测定法，又称为观测法，是根据对材料消耗过程的测定与观察，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法。现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量，因为该部分数值用统计法或其他方法较难得到。通过现场观察，还可以区别出哪些是可以避免的损耗，哪些是属于难于避免的损耗，明确定额中不应列入可以避免的损耗。 

4、某预算定额项目的基本用工为2.8工日,辅助用工为0.7工日,超运距用工为0.2工日,人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为( )工日。【单选题】

A.3.98

B.4.00

C.4.05

D.4.07

正确答案:D

答案解析:根据题意，该定额的人工工日消耗计算过程如下：预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下,生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量,是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。其他用工是辅助基本用工消耗的工日,包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数；则该定额的人工工日消耗=2.8+0.7+0.2+(2.8+0.7+0.2)×10%=4.07(工日)。

5、因发包人违约解除工程项目合同的,发包人( )。【多选题】

A.按照有关不可抗力解除合同的规定向承包人支付各项价款

B.应请求调解委员会调解

C.应支付按合同约定核算发包人应支付的违约金

D.可以向法院起诉

E.应支付给承包人造成损失或损害的索赔金额费用

正确答案:A、B、C、E

答案解析:因发包人违约解除合同的,发包人除应按照有关不可抗力解除合同的规定向承包人支付各项价款外,还需按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用。该笔费用由承包人提出,发包人核实后与承包人协商确定后的7天内向承包人签发支付证书。协商不能达成一致的,按照合同约定的争议解决方式处理。D项,建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁和诉讼。建设工程合同发生纠纷后,当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。

下面小编为大家准备了 一级造价工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某工程采用公开招标方式，招标人3月1日在指定媒体上发布了招标公告，3月6日至3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前，四家投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。
发包人与承包人A于5月10日签订了工程承包合同，合同约定的不含税合同价为6948万元，工期为300天，利润率为5％。
在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：
(1)由于发包人原因，设计变更后新增一项工程，于7月28日至8月7日施工(新增工程款为160万元)；另一分项工程的图纸延误导致承包人于8月27日至9月12日停工。
(2)由于承包人原因，原计划于8月5日早晨到场的施工机械直到8月26日早晨才到场。
(3)由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张，该工程所在地区于8月3日至8月5日停电，另外，该地区于8月24日早晨至8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。
经双方协商一致，除特大暴雨造成的工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件进行补偿。
问题：
(1)指出该工程在招标过程中的不要之处，并说明理由。
(2)该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
(3)该工程所在地市政府规定，高温期间施工企业每日工作时间减少1小时，企业必须给职工每人每天10元高温津贴。若某分项工程的计划工效为1．50m2／小时，计划工日单价为50元，高温期间的实际工效降低10％，则高温期间该分项工程每平方米人工费比原计划增加多少元?
注：费用计算结果保留两位小数。

答案：
解析：
(1)根据招标程序和相关规定，找出招标过程中的不妥之处，说明理由。
(2)根据背景资料，正确判断施工中，关键线路中引起工期延误的责任归属，依据责任优先原则，确定可索赔的工期，注意按题意要求分别说明。
(3)根据背景资料，间接费以直接费为计算基数，正确计算图纸延误索赔的间接费。
(4)根据背景资料，确定实际单方人工费比计划单方人工费的增加额。
[解析]
问题(1)：
招标管理机构宣布无效投标不妥，应由招标人宣布；评标委员会确定中标人并发出中标通知书和中标结果通知不妥，应由招标人发出。
问题(2)：
该工程的实际工期延误为47天，应批准的工期延长为32天。其中，新增工程属于业主应承担的责任，应批准工期延长11天(7月28日至8月7日)；
图纸延误属于业主应承担的责任，应批准延长工期为15天(8月29日至9月12日)；
停电属于业主应承担的责任，应批准工期延长为3天；
施工机械延误属于承包商责任，不予批准延长工期；
特大暴雨造成的工期延误属于业主应承担的风险范围，但8月24、25日属于承包商机械未到场延误在先，不予索赔，应批准工期延长3天(8月26日至8月28日)。
问题(3)：
计划的单方人工费为：50÷(8×1．5)=4．17(元／m2)
实际的单方人工费为：(50+10)÷[7×(1-10％)×1．5]=6．35(元／m2)
则，单方人工费的增加额为：6．35-4．17=2．18(元／m2)
(2011年)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交()。

A.项目申请报告
B.项目可行性研究报告
C.项目开工报告
D.项目初步设计文件
答案：A
解析：
1）核准制。企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过审批项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)，半地下室车库建筑面积的计算，正确的是()。

A:不包括外墙防潮层及其保护墙
B:包括采光井所占面积
C:层高在2.10m及以上者应按全面积计算
D:层高不足2.10m应按1/2面积计算
答案：A
解析：
地下室、半地下室（车间、商店、车站、车库、仓库等），包括相应的有永久性顶盖的出入口，应按其外墙上口（不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙）外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签