2020年监理工程师《理论与法规》章节练习(2020-01-13)

发布时间：2020-01-13

2020年监理工程师《理论与法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理建设工程监理规划5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、下列建设工程监理机构对工程进度控制的具体措施中，( )是技术措施。【单选题】

A.按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度

B.建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划

C.对工期提前者实行奖励

D.落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度

正确答案:B

答案解析:

2、建设工程监理单位在施工阶段对质量控制的主要内容是( )。【多选题】

A.监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同

B.对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查

C.检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作作出综合评价

D.根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告

E.组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收

正确答案:A、B、C

答案解析:

3、下列不属于监理工作依据的是( )。【单选题】

A.工程建设方面的法律、法规

B.政府批准的工程建设文件

C.建设工程监理合同

D.监理大纲

正确答案:D

答案解析:

4、监理规划编制完成后，须经( )审核批准。【不定项】

A.总监理工程师

B.监理单位经营部门负责人

C.监理单位技术负责人

D.监理单位负责人

正确答案:C

答案解析:本题考核的是监理规划。监理规划是监理单位接受业主委托并签订委托监理合同之后，在项目总监理工程师的主持下，根据委托监理合同，在监理大纲的基础上，结合工程的具体情况，广泛收集工程信息和资料的情况下制订，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

5、监理规划中质量控制的组织措施包括( )。【不定项】

A.严格质量检查与监督

B.拒付不合格工程的款项

C.落实质量控制责任

D.完善监理人员职责分工

E.制定质量监督管理制度

正确答案:C、D、E

答案解析:本题考核的是质量控制的组织措施。质量控制的组织措施包括：建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，采用可调价合同形式，工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图6-1所示，各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资（部分）见表6-1.

施工过程中发生了如下事件：
　　事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，致使A工作开始时间推迟1个月，导致施工单位机械闲置和人员窝工损失。
　　事件2：设计单位修改图纸使C工作工程量发生变化，增加造价10万元，施工单位及时调整部署，如期完成了C工作。
　　事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月。由于物价上涨原因，6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10％，D、E工作均按原持续时间完成；由于施工机械故障，J工作7月份实际只完成了计划工程量的80％，J工作持续时间最终延长1个月。
　　事件4：G、I工作在实施过程中遇到异常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0. 5个月；施工单位采取了赶工措施，使I工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0. 5万元。
　　事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项日监理机构对其质量提出了质疑，并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在项目监理机构坚持下，对该隐蔽工程进行了剥离复验，复验结果工程质量不合格，施工单位进行了整改。
　　以上事件1~事件4发生后，施工单位均在规定的时间内提出顺延工期和补偿费用要求。
　　表6-2 1-7月投资情况 （单位：万元）
月份　
第1月　
第2月　
第3月　
第4月　
第5月　
第6月　
第7月　
合 计　
拟完工程计划投资　
130　
130　
130　
300　
330　
210　
210　
1440　
已完工程计划投资　
　　
130　
130　
　　
　　
　　
　　
　　
已完工程实际投资　
　　
130　
130　
　　
　　
　　
　　
　　
问题：
针对施工过程中发生的事件，项目监理机构应批准的工程延期为多少个月？该工程实际工期为多少个月？

答案：
解析：
(1)事件1发生后应批准工程延期1个月。
　　(2)事件4发生后应批准工程延期0.5个月。
　　其他事件未造成工期延误，故该工程实际工期为20+1+0.5=21.5(月)。
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()

A、工程项目投资人所在地
B、工程项目承包人所在地
C、工程项目发包方所在地
D、工程项目所在地
答案：D
解析：
建设工程合同纠纷一般适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。
根据外观情况，沉井可分（　）。

A.圆形
B.箱形
C.圆端形
D.方形
E.椭圆形
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是桥梁基础工程施工质量监理。根据外观情况可分为圆形、箱形、圆端形三类。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签