2020年监理工程师《理论与法规》每日一练(2020-06-28)

发布时间：2020-06-28

2020年监理工程师《理论与法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是( )。【不定项】

A.CM合同价就是CM费

B.CM单位与施工单位之间是总分包关系

C.CM模式又称为风险型CM模式

D.CM单位通常由设计单位担任

正确答案:C

答案解析:本题考核的是非代理型CM模式。这种模式又称为风险型CM模式。

2、作为从事工程咨询职业的咨询工程师应当具备( )的素质。【多选题】

A.较高学历

B.知识面宽

C.责任心强

D.精通业务

E.协调、管理能力强

正确答案:B、C、D、E

答案解析:

3、总监理工程师参与编制监理大纲有利于( )。【单选题】

A.被业主认可

B.承揽到监理业务

C.监理实施细则的编制

D.监理规划的编制

正确答案:D

答案解析:

4、组织中最高管理者到最基层实际工作人员的人数及权责的基本规律是（）。【单选题】

A.人数逐层递减，权责逐层递减

B.人数逐层递增，权责逐层递减

C.人数逐层递减，权责逐层递增

D.人数逐层递增，权责逐层递增

正确答案:B

答案解析:本题考查的是项目监理机构的设立。组织的最高管理者到最基层实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增。

5、根据《建设工程监理规范》(GBT 50319-2013)，监理员的任职条件有( )。【多选题】

A.中专以上学历

B.中级及以上专业技术职称

C.经过监理业务培训

D.工程类注册执业资格

E.年及以上工程实践经验

正确答案:A、C

答案解析:监理员由具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员担任。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某大型渠道工程，主要工程量为土方开挖、土方回填、混凝土工程。发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。
【事件】
事件1:渠道深基坑开挖前，施工单位编制了深基坑开挖专项施工方案。
事件2:施工单位对渠道防渗材料土工膜进行了见证取样。
事件3:渠坡抗滑桩施工过程中，施工单位对抗滑桩地质情况进行了地质编录。
事件4:该项目中的粗骨料由发包人提供，粗骨料进场后，承包人拒绝对粗骨料进行检测而直接使用，承包人认为发包人提供的粗骨料质量应由发包人负责。
【问题】
1.请简述事件1 中专项施工方案控制程序。
2.请简述事件2 中见证取样程序。
3.事件3 中，地质编录工作程序是否正确？请说明理由。
4.事件4 中，承包人的说法是否正确？请说明理由。
5.事件4 中，若承包人拒绝检测，请简述监理人应采取何种措施。

答案：
解析：
问题1:
深基坑专项施工方案控制程序如下：①施工单位组织专家论证；②施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签；③专职安全生产管理人员进行现场监督。
问题2：
见证取样程序如下：
(1) 见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
(2) 监理人对见证取样进行跟踪并填写见证取样跟踪记录。
问题3:
不正确。地质编录工作承包人应报请设代机构（设计单位）进行。
问题4:
不正确。对于发包人提供的原材料，承包人也应进行合格性检测。
问题5:
(1)监理人应下发监理通知，指示承包人进行检测。
(2)若承包人未按监理机构的指示进行检测，监理机构可委托其他有资质的检测机构进行检测，承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。

如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（ ）。

A．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议

B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议

C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议

D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

正确答案：A
某水利工程采用《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》招标并签订合同。
【事件】
在工程实施过程中发生以下事件：
事件1:C8号支洞工程的施工单位按照合同文件要求积极组织相关施工人员、施工设备进场，但是由于发包人未能办理好征地手续，C8号支洞的施工场地未能及时提供，导致 2017 年 5月 25日至 2017年6月 1日期间无法施工，C8号支洞巳进场人员、设备处于闲置状态，造成该支洞工期延误8天，承包人提出索赔。
事件2:该工程 H0 号支洞控制段下游分部工程于2017 年 6月正式开工，2017 年 7月3日 16时，在对J10 号支洞控制段下游掌子面桩号 J34+616 进行 3m 超前探孔作业时出现大量涌水，经施工方、监理方联合实测涌水量为 1250L/min,达到了合同定义的“出水量大于 125L/min 的任何 10m洞长”的不利物质条件。经论证后，监理下达指令要求采用双液灌注（加人水玻璃进行堵水）对涌水处灌浆。2017年 7月 11日 20 时开始灌浆，至 2017年7月 14 日 15时 20 分结束灌浆，后对掌子面进行超前探孔作业确定前方无涌水，进行了下一步正常开挖作业，至2017 年7月 16日 16时涌水事件结束。涌水灌浆期间致洞内无法开展施工作业，造成相应损失。
两事件共造成的不可避免的人员窝工 2.7万元、设备闲置费用 18.8万元、水泵排水费用 5万元、洞内通风增加费用 1万元、洞内照明增加 2000 元等费用合计 27.7 万元。承包人就两事件共提出27.7 万元费用及事件 1的利润 0.5 万元，事件 2的利润 1万元，合计 29.2 万元经济索赔和21 天工期索赔申请。
【问题】
1.《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》通用合同条款（下文简称合同条款）中发包人提供施工场地包括哪些相关义务？监理人应当如何处理事件1 的索赔？
2.合同条款中的不利物质条件是指什么？发生了不利物质条件后，承包人应如何处理？
3.监理应批准承包人提出的哪些经济索赔？工期索赔应如何计算？

答案：
解析：
问题1:
根据合同条款第2.3 款（提供施工场地）的规定：发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
监理人应在收到承包人的书面要求后，按合同约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
问题2:
除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据合同的约定，要求延长工期及增加费用。
问题3:
可索赔的费用包括：机械设备闲置、人员窝工、照明排水通风费用增加等费用27.7 万元及事件1 的利润0.5 万元，共28.2 万元。
事件1 造成C8 号支洞工程工期8 天延误，事件2 造成J10 号支洞工期13 天延误，要考虑两事件发生后对总工期的影响会出现改变关键路线的情况，确定最终关键路线后计算整体索赔工期。
在建设工程实施阶段，对投资实行全过程控制的任务主要集中在()

A、可行性研究阶段、设计阶段、招标阶段
B、设计阶段、招标阶段、施工阶段
C、可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段
D、设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段
答案：B
解析：
所谓全过程，主要是指建设工程实施的全过程，也可以是工程建设全过程。建设工程的实施阶段包括设计阶段（含设计准备）、招标阶段、施工阶段以及竣工验收和保修阶段。这几个阶段中都要进行投资控制，从投资控制的任务来看，主要集中在前三个阶段。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签