2021年监理工程师《合同管理》模拟试题(2021-10-09)

发布时间：2021-10-09

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。【不定项】

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案:A

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。本题是因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。

2、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（ ）时,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。【单选题】

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

正确答案:D

答案解析:本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

3、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法正确的是（ ）。【单选题】

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责

正确答案:D

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。

4、工程师接到承包商提交的竣工报表后，应进行工程量详细核算，并在收到竣工报表后( )d内完成签证工作，业主依据工程的签证予以支付竣工结算款。【单选题】

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:B

答案解析:

5、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。【不定项】

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理

正确答案:A

答案解析:本题考核的是委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。

6、合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。【多选题】

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:A、C、D、E

答案解析:本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。故，本题选ACDE

7、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应( )。【不定项】

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

正确答案:C

答案解析:本题考核的是申请撤销裁决的情形。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所根据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的。

8、建筑工程一切险往往还加保( )。【单选题】

A.安装工程一切险

B.人身意外伤害险

C.机械损坏险

D.第三者责任险

正确答案:D

答案解析:

9、在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )【单选题】

A.无效

B.有效

C.房地产开发商追认后无效

D.施工企业折抵工程款后有效

正确答案:A

答案解析:

10、发包人收到竣工结算报告及结算资料后()d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。【单选题】

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案:C

答案解析:

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。