2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-02-11)

发布时间：2020-02-11

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、关于美国AIA合同文本说法错误的有（ ）。【多选题】

A.AIA适用于类似的项目管理类型

B.B系列是雇主与建筑师之间合同的文本

C.D系列表示建筑师行业的有关文件

D.传统管理模式适用AIA编制的系列标准合同文本

E.代理型CM合同承担项目的实施风险

正确答案:A、E

答案解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，AIA适用于不同的项目管理类型；选项E错误，代理型CM合同不承担项目的实施风险。

2、合同法律关系的客体是指（）。【单选题】

A.合同的当事人

B.合同双方的权利

C.合同双方的义务

D.合同的标的

正确答案:D

答案解析:本题考查的是合同法律关系的构成。合同的标的即合同法律关系的客体，是参加合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象。

3、业主凭保函索赔的情况有( )。【多选题】

A.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补

B.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项

C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同

D.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长

E.由于业主的严重违约行为承包商终止合同

正确答案:A、B、C、D

答案解析:

4、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有( )。【不定项】

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

正确答案:B、D

答案解析:本题考核的是不可抗力事件的合同责任。在合同约定工期内发生的不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。

5、建设工程委托监理合同的终止日为( )之日。【不定项】

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

正确答案:C

答案解析:本题考核的是建设工程委托监理合同的有效期。通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。

6、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。【不定项】

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

正确答案:A

答案解析:本题考核的是工程师有处理索赔问题的权力。其权利主要有：(1)在承包人提出索赔意向通知后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。(2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人作出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。(3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定。(4)对合理的赔偿要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。

7、下列属于招标项目情况介绍的是（ ）。【单选题】

A.申请人应具备的资质条件、能力和信誉的最低要求

B.是否接受联合体投标

C.拒绝作为资格预审申请人情况

D.招标人和招标代理机构

正确答案:D

答案解析:本题考查的是申请人须知。选项ABC属于发售的资格预审文件说明。

8、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（ ）。【单选题】

A.该施工企业

B.该外地的分公司

C.项目经理部

D.项目经理

正确答案:A

答案解析:本题考查的是合同法律关系的构成。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。

9、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。【单选题】

A.先履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.同时履行抗辩权

正确答案:D

答案解析:

10、下列担保方式中，债权人依照法律有优先受偿权的是( )。【多选题】

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

正确答案:B、C、D

答案解析:

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为（）万元。


A.84

B.126

C.1584

D.1626
答案：A
解析：
本题考查重点是“价格调整公式”。特别注意题目中“调值公式中的固定系数为0. 3┉水泥的费用占合同调值部分的40%”，因此，合同调值部分占的比例是70%，水泥的费用占总费用的比例是70%×40%，按以下公式计算差额并调整合同价格：
{图}
根据计算公式可知，调整的合同价的差额=1500×[0.3+(0.7×0.4×120%+0.7×0.6×100%)-1]=84（万元）。因此，本题的正确答案为A。
设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料
B.对工程的工艺安排
C.试验和检验标准
D.对某工程部分功能的要求
E.承包人可以核实的数据
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P124
本题考查的是设计施工总承包合同模式下发包人要求中的错误。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。
A．将工程直接收归已有
B．与发包人协议将该工程折价
C．自行将该工程卖给他人
D．申请人民法院将该工程依法拍卖
E．就该工程拍卖的价款优先受偿

答案：B,D,E
解析：
根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签