2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-06-20)

发布时间：2020-06-20

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列选项中属于法人应当具备的条件的有（ ）。【多选题】

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.具备公司组织形式

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备的条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。

2、招标过程中，由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是( )。【不定项】

A.返还所有投标人的投标保函

B.要求所有投标人延长投标保函有效期

C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

D.要求评标报告推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案:B

答案解析:本题考核的是投标有效期的内容。招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是（ ）。【单选题】

A.发包人未履行合同规定的义务

B.不可抗力

C.协调管理原因

D.季节性大雨引起的停工

正确答案:D

答案解析:本题考查的是施工进度管理。发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停：（1）发包人未履行合同规定的义务；（2）不可抗力；（3）协调管理原因；（4）行政管理部门的指令。选项D不属于不可抗力的因素。

4、指定代理或法定代理终止的原因有( )。【多选题】

A.被代理人取得或者恢复民事行为能力

B.被代理人或代理人死亡

C.监护关系消灭

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.代理事项完成

正确答案:A、B、C

答案解析:

5、招标文件中如果要求国外投标人报价为（ ）,还应加上运至施工现场可能发生的全部费用。【单选题】

A.到岸价

B.离岸价

C.出厂价

D.保险付至边境口岸价

正确答案:A

答案解析:本题考查的是详细评审。招标文件中如果要求国外投标人报价为到岸价时，还应加上运至施工现场可能发生的全部费用。

6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，合同有效期的结束时间为( )。【单选题】

A.结清单生效日

B.颁发工程接收证书日

C.颁发履约证书日

D.签发最终支付证书日

正确答案:A

答案解析:

7、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是（ ）。【单选题】

A.CM合同属于管理承包合同

B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

正确答案:B

答案解析:本题考查的是美国AIA合同文本。代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险。

8、在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。【多选题】

A.向人民法院起诉

B.仲裁机构仲裁

C.协议拍卖抵押物

D.协议变卖抵押物

E.协议以抵押物折价

正确答案:A、C、D、E

答案解析:

9、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。【不定项】

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书

正确答案:B

答案解析:仲裁，亦称“公断”，是一种解决争议方式。这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议，它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件。

10、关于法定债务抵消的表述，不正确的是( )。【单选题】

A.当事人主张抵消的，应当通知对方

B.通知自到达对方时生效

C.抵消应附条件或者附期限

D.法定债务抵消的条件是比较严格的，要求必须是互负到期债务，且债务标的物的种类、品质相同

正确答案:C

答案解析:

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( ) 情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高
B.增加工程量清单中列明某项工作的数量
C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工
D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间
E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作
答案：A,B,D
解析：
某工程，建设单位与施工单位签订了合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示（时间单位：天），各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

过程中，发生了如下事件：
事件1：由于施工单位人员及材料组织不到位，工程开工后第33天上班时工作F才开始。为确保按合同工期竣工，施工单位决定调整施工总进度计划。经分析，各项未完成工作的赶工费率及可缩短时间见表1。

事件2：施工总进度计划调整后，工作L按期开工。施工合同约定，工作L需安装的设备由建设单位采购，由于设备到货检验不合格，建设单位进行了退换。由此导致施工单位吊装机械台班费损失8万元，L工作拖延9天。施工单位向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
事件3：施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板，施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
<1>?、指出图1所示施工总进度计划的关键线路和总工期。
<2>?、事件1中，为使赶工费最少，施工单位应如何调整施工总进度计划（写出分析与调整过程）？赶工费总计多少万元？
<3>?、事件2中，项目监理机构是否应批准费用补偿和工程延期？分别说明理由。
<4>?、指出事件3中施工单位的做法有哪些不妥，写出正确的做法。

答案：
解析：
【正确答案】 关键线路为A→B→F→I→K→M。
总工期＝10＋15＋45＋10＋20＋15＝115(天)。

【正确答案】 事件1中，为使赶工费最少，施工单位应分别缩短工作K和工作F的工作时间5天和2天，这样才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少。
分析与调整过程为：
（1）由于事件1的发生，导致工期拖延7天。
（2）第33天后，可以赶工的关键工作包括F、I、K、M，由于工作K的赶工费率最低，首先压缩工作K，工作K可以压缩10天。如果直接压缩工作K7天，结果就改变了关键线路，关键线路变成了A、B、F、J、M，即将关键工作K变成了非关键工作。为了不使关键工作K变成非关键工作，第一次压缩工作K5天。
（3）经过第一次压缩后，关键线路就变成了两条，即A、B、F、J、M和A、B、F、I、K、M。此时有四种赶工方案。
（4）第二次选赶工费率最低的工作F压缩2天。赶工费总计＝5×1.0＋2×1.2＝7.4(万元)。

【正确答案】 事件2中，项目监理机构应批准8万元的费用补偿。
理由：是建设单位采购的材料出现质量检测不合格导致的机械台班损失，应由建设单位承担责任。
事件2中，项目监理机构不应批准工程延期。
理由：工作L不是关键工作，且该工作的总时差为10天，工作L拖延9天未超过其总时差，不会影响工期的延误。

【正确答案】 （1）不妥之处：施工单位凭施工经验，未经安全验算编制高大模板工程专项施工方案。正确做法：应认真编制方案，且有详细的安全验算书。
（2）不妥之处：专项施工方案经项目经理签字后报监理工程师审批的同时就开始搭设高大模板。
正确做法：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字，加盖执业印章后方可实施。
（3）不妥之处：施工现场安全生产管理人员由项目总工程师兼任。正确做法：应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。
抽样检验中出现的合格品错判将给（　）带来损失。

A.监理方
B.用户
C.业主
D.生产者或供货方
答案：D
解析：
本题考查的是抽样检验方法。第一类风险，将合格批判定为不合格批，其概率记为α，此类错误对生产方或供货方不利，故称为生产方风险或供货方风险。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签