2022年监理工程师《合同管理》历年真题(2022-05-07)

发布时间：2022-05-07

2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()【单选题】

A.由招标人组织,费用也由招标人承担

B.由招标人组织,费用由投标人承担

C.由投标人组织,费用也由投标人承担

D.由投标人组织,费用由招标人承担

正确答案:B

答案解析:招标阶段现场考察要点:在投标须知规定的时间内;由招标人组织,投标人自费现场考察。目的:①使投标人了解项目的情况,便于编制投标文件;②避免合同履行中投标人以不了解现场情况为由推卸应承担的责任。

2、下列有关违约金的表述中,错误的有()【多选题】

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务

正确答案:A、C、D

答案解析:A项,合同中不一定要约定违约金;C项,约定违约金过分高于实际损失,可以请求法院或仲裁机构予以适当减少;D项,合同中未约定违约金,按照赔偿损失的条款来执行。

3、按照《建设工程质量管理条例》规定,最低保修期限为2年的工程有()【多选题】

A.地基基础工程

B.电气管线工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面防水工程

正确答案:B、C、D

答案解析:主体类的为终身,与防水有关的是5年,供热与供冷为2个周期,除此以外的是2年。

4、公开招标和邀请招标的区别包括()【多选题】

A.对投标人资质的要求不同

B.竞争程度不同

C.招标费用不同

D.邀请投标人的方式不同

E.评标工作量不同

正确答案:B、C、D、E

答案解析:无论是公开招标还是邀请招标,都必须满足相应的资质条件。

5、按照设计合同示范文本规定,当设计工作超过一半时,因发包人原因要求解除合同,发包人应()【单选题】

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费

正确答案:C

答案解析:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

6、某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括()【多选题】

A.通知承包人延期开工

B.赔偿承包人损失

C.顺延工期

D.将协调工作交给承包人

E.按照约定期限支付预付款

正确答案:A、B、C

答案解析:此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

7、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

正确答案:C

答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。

8、按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是()【单选题】

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:C

答案解析:发包人的义务包括:①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要。③开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要。④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确。⑤办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)。⑥确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验。⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。⑧协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用。⑨发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。

9、按照FIDIC《施工合同条件》规定,下列有关风险责任划分的说法中,错误的是()【单选题】

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿,成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算,则业主应承担汇率变动带来的损失

正确答案:A

答案解析:以投标截止日期前第28天定义为基准日,作为业主与承包商划分合同风险的时间点。

10、工程项目监理评标时,需要保密的内容包括()【多选题】

A.投标报价

B.评标过程

C.评标专家名单

D.评标标准

E.评标方法

正确答案:B、C

答案解析:评标过程和评标专家名单是保密的。A项,投标报价在开标时已经公开;D、E项,评标标准和评标方法在招标文件中均已经明确。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。