2019年监理工程师《合同管理》历年真题(2019-11-12)

发布时间：2019-11-12

2019年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列文件中,属于订立合同要约文件的是()【单选题】

A.招标公告

B.资格预审合格通知书

C.投标书

D.中标通知书

正确答案:C

答案解析:招标文件属于要约邀请,投标书属于要约。

2、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议,依据《合同法》,应按()的市场价格履行。【单选题】

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地

正确答案:C

答案解析:价款约定不明的,执行订立合同时合同履行地(工程所在地)的市场价格。

3、因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。【单选题】

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

正确答案:D

答案解析:合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。但是本题中C项有歧义,不严谨,解决争议的仲裁条款也独立存在,有约束力。

4、按照监理合同示范文本的规定,下列关于有异议的监理酬金支付的说法中,正确的是()【单选题】

A.按监理人要求的金额支付,异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付,有异议部分暂不支付

C.本次不支付,监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人,修改重新提交后再支付

正确答案:B

答案解析:如委托人对监理人提交的酬金项目有异议,应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

5、按照设计合同示范文本规定,当设计工作超过一半时,因发包人原因要求解除合同,发包人应()【单选题】

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费

正确答案:C

答案解析:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

6、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门

正确答案:B

答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。

7、合同订立后,甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行,下列关于该转让的说法中,符合《合同法》对合同转让规定的有()【多选题】

A.甲公司不须经乙公司同意,但要通知乙公司

B.丙公司直接对乙公司承担合同义务

C.丙公司可对乙公司行使抗辩权

D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保

E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任

正确答案:B、C、D

答案解析:当债务全部转移时,债务人即脱离了原来的合同关系,则由第三人取代原债务人而承担原合同债务,原债务人不再承担原合同中的义务和责任。合同约定提供履约担保,新债务人应该提供合同约定的履约担保,《合同法》规定:“债务人转移义务的,新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。”

8、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括()【多选题】

A.没有按照招标文件要求提供担保

B.报价金额的大小写不一致

C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D.货物包装方式高于招标文件要求

E.货物检验标准低于招标文件要求

正确答案:B、C、D

答案解析:A项,在开标时视为废标;B、C项,由评标委员会修正后由投标人确认,可继续评标;D项,属于正常内容;E项,在初评时视为废标。

9、下列事项中,属于设计合同中设计人应承担义务的有()【多选题】

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

正确答案:A、C、D

答案解析:B、E项是委托人的工作。

10、依据FIDIC《施工合同条件》,下列有关争端裁决委员会的说法中,正确的有()【多选题】

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分摊

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

正确答案:A、B

答案解析:争端裁决委员会的组成:由业主与承包商通过协商组成,一般为3名,合同每一方提名1位成员,由对方批准,双方应与这两名成员共同商定第三位成员,第三人作为主席。争端裁决委员会的报酬:分为月聘请费和日酬金;由业主和承包商平均负担;现场考察和处理合同争议按日计酬金,相当于咨询费。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某工程执行《建设工程工程量清单计价规范》，定额工期 20 个月，预付款为签约合同价的 15%，在工程最后 3 个月等额扣回。分部分项工程费合计 2000 万元，安全文明施工费 100 万元，其余措施项目费合计 500 万元，其他项目费 200 万元，企业管理费、利润综合税率为 25%，规费税金综合税率为 10%。质量保证金为合同价的 4%，结算时一次扣除。人工费 180 元/工日，机械使用费 3000 元/台班。
工程实施过程中发生如下事件：
事件 1：开工后，建设单位向施工方提出将工期压缩为 15 个月的要求。
事件 2：基础工程施工中发现古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，并向当地文物保护部门报告。随即停工 1 个月开展考古工作，施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：（1）基坑围护工程损失 20万元；（2）人员窝工 120 个工日，机械闲置 30 个台班；（3）文物保护部门委托建设单位指令施工单位进行古墓挖掘辅助工作产生的费用为 8.5 万元；（4）工期延长 1 个月。
事件 3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工 180 工日、机械 12 台班、材料费 16万元，夜间施工增加费 8 万元，设备保护费 3.5 万元。
＜1> 、计算该工程的签约合同价和预付款。
＜2> 、事件 1 中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由。赶工费用应由哪几部分构成？
＜3> 、逐项指出事件 2 中施工单位提出的索赔申请，项目监理机构是否应批准？
＜4> 、若人员窝工或机械闲置均按正常单价的 60%计算，施工方可以得到的补偿金额是多少。（计算结果保留两位小数）

答案：
解析：
【1】 签约合同价=（2000+100+500+200）×（1+10%）=3080 万元；预付款=3080×15%=462 万元。
【2】 施工单位可以提出增加赶工费用。
理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的 20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
（20-15）/20×100%=25%＞20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。
赶工费用主要包括：（1）人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的补贴等；（2）材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用、材料运输费的增加等；（3）机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济地使用机械等。
【3】 （1）应给予费用补偿，因为未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；
（2）应给予费用补偿，因为未探明古墓原因而导致窝工和施工机械闲置，费用应由建设单位承担；
（3）应给予费用补偿，因为协助文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作，费用应由建设单位承担；
（4）应给予工期补偿，因为未探明古墓原因而导致工期增加，应由建设单位承担。
【4】 事件 2：索赔金额=（120×0.018+30×0.3）×60%×（1+10%）+8.5+20=35.87 万元
事件 3：索赔金额=[（180×0.018+12×0.3+16）×（1+25%）+8+3.5]×（1+10%）=44.06 万元施工方从建设单位可以得的补偿金额：35.87+44.06=79.93 万元
某工程执行《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%，利润率为5%，综合税率为10%，人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。
　　工程实施过程中发生如下事件：
　　事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确可以增加赶工费用。
　　事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令。当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：①基坑围护工程损失33万元；②工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；③受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用7.8万元。
　　事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元（总价措施费），设备保护费3.5万元（总价措施费），规费为5万。
　　事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。
　　【问题】
　　1.计算该工程的安全文明施工费和签约合同价。
　　2.事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由。赶工费用应由哪几部分构成？
　　3.逐项指出事件2中发生的费用是否应给予补偿并说明理由。项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？
　　4.针对事件3，计算因工程变更增加的分项工程费用和增加的工程款。
　　5.事件4中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。（以万元为单位，结果保留2位小数）

答案：
解析：
1.安全文明施工费=（28150+4500）×3%=979.5（万元）；
　　签约合同价=（28150+4500+979.5+150+123）×（1+10%）=37292.75（万元）
　　2.事件1中，施工单位可以提出增加赶工费用。
　　理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
　　（50-38）/50×100%=24%＞20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。
　　赶工费用主要包括：（1）人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的补贴等；（2）材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用、材料运输费的增加等；（3）机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济地使用机械等。
　　3.①应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；
　　②应给予费用补偿，5.7万元费用应由建设单位承担；
　　③应给予费用补偿，由于受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作，所以相关的人工与机械费用应由建设单位。
　　费用补偿总额=33+5.7+7.8=46.5（万元）。
　　（施工合同示范文本：化石、文物在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。）
　　4.因工程变更增加的分项工程费用=（180×80+12×3000+160000）/10000×（1+20%）×（1+5%）=26.51（万元）；
　　增加的工程款＝（26.51+8+3.5＋5）×（1＋10%）＝47.311（万元）。
　　5.事件4中，项目监理机构不应批准施工单位的费用补偿申请。
　　理由：当工程材料运至施工现场后，工程材料的堆放、保管、以及场内运输都应由施工单位承担。所以工程材料堆放不合理，应该是施工单位的责任，监理单位不应批准费用补偿。
施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于()

A、法定代理
B、委托代理
C、指定代理
D、职务代理
答案：B
解析：
委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理，单位的代理人等。

建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的（ ）。

A.耐久性

B.安全性

C.可靠性

D.适用性

正确答案：C

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签