2022年监理工程师《合同管理》历年真题(2022-05-17)

发布时间：2022-05-17

2022年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某施工项目施工完成后,承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人的竣工日应确认为()【单选题】

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕,有关各方在竣工验收报告签字日

正确答案:B

答案解析:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

2、中标通知书发出后,其法律效力约束的对象有()【多选题】

A.招标代理机构

B.招标人

C.评标委员会

D.中标人

E.未中标的投标人

正确答案:B、D

答案解析:中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

3、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()【单选题】

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

正确答案:A

答案解析:仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则,其中,自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力,当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的,仲裁机构即无权受理合同纠纷。

4、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()【多选题】

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

正确答案:B、C、D、E

答案解析:在协议书和通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。第一部分为订立合同时已形成的文件,其中包括:①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。第二部分为合同履行过程中形成的文件。

5、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,关于监理人义务的说法,正确的是()【单选题】

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

正确答案:D

答案解析:监理人的义务包括:①监理人在履行合同的义务期间,应运用合理的技能认真勤奋地工作,公正地维护有关方面的合法权益;②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作;③在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料;④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产,监理工作完成或中此时,应将设施和剩余物品归还委托人;⑤非经委托人书面同意,监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬,以保证监理行为的公正性;⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动;⑦在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密;⑧负责合同的协调管理工作。

6、按照《建设工程施工合同(示范文本)》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()【多选题】

A.减少合同中的约定的工程量

B.删减合同中约定的部分承包工作内容

C.提高合同中的约定的部分工程质量标准

D.增加附加工作内容

E.变更工程有关部分的基线

正确答案:A、E

答案解析:工程师指示的设计变更包括:①更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;②增减合同中约定的工程量;③改变有关工程的施工时间和顺序;④其他有关工程变更需要的附加工作。

7、某工程通过了竣工验收,但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同(示范文本)》,在工程缺陷修改完成前,工程的保护和照管责任应由()负责。【单选题】

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

正确答案:B

答案解析:发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用,承包人不再承担工程保管责任。本题中承包人的工程并未验收合格,因此在工程缺陷修改完成前,工程的保护和照管责任应由承包人负责。

8、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法正确的是()【单选题】

A.双方协商一争端裁决委员会决定一仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:C

答案解析:解决合同争议的程序如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。

9、《建设工程设计合同》示范文本规定,下列工作中,属于设计单位义务的有()【多选题】

A.组织设计成果鉴定

B.参加隐蔽工程验收

C.审查外商提供的设备设计图纸

D.组织并主持设计交底会

E.向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

正确答案:A、C

答案解析:设计人的责任义务包括:①保证设计质量;②各设计阶段的工作任务;③对外商的设计资料进行审查;④配合施工的义务;⑤保护发包人的知识产权。

10、招标代理机构应具备的条件有()【多选题】

A.招标代理业务

B.编制招标文件的能力

C.从事招标代理业务的营业场所

D.可以作为评标委员会人选的专家库

E.专业齐备的评标专家

正确答案:A、B、C、D

答案解析:招标代理机构应具备的基本条件包括:①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力;③有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某单机容量为20万千瓦的火力发电站工程，业主与施工单位签订了单价合同，并委托了监理。
在施工过程中，施工单位向监理工程师提出应由业主支付如下费用：
(1)职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经费2万元。
(2)研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费8万元，改进混凝土泵送工艺试验费3万元，合计11万元。
(3)临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为2万元和1万元，合计3万元。
(4)施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用1万元。
(5)施工降效费：
①根据施工组织设计，部分项目安排在雨季施工，由于采取防雨措施，增加费用2万元。
②由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下：受影响部分的工程原计划用工2200工日，计划支出40元／工日，原计划机械台班360台班，综合台班单价为180元／台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工2800工日，实际支出45元／工日，实际用机械台班410台班，实际支出200元／台班。
【问题】
1．试分析以上各项费用业主应不应支付?为什么?
2．第(5)项费用的②中提出的降效支付要求，人工费和机械使用费各应补偿多少?
3．监理工程师绘制的S形曲线如下图所示。

注：①计划工作预算投资；②已完工作实际投资；③已完工作预算投资若该工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析：
(1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差。
(2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差。

答案：

解析：

1．第(1)项不支付。理由：职工教育经费已包含在企业管理费中。
第(2)项模型破坏性试验费应支付。理由：合同中建安工程造价中不包括此项费用。改进混凝土泵送工艺试验费不支付。理由：该项目费用属于施工单位技改支出费用，应由施工单位自己承担。
第(3)项为民工搭建的用房费用不支付。因该费用已计入建筑工程费中的措施项目费。为业主搭建的用房费用应支付，因该项费用属于业主应支付的临时设施费。
第(4)项不支付。因该项目费用已包含在合同价中。
第(5)项的①不支付。因雨季施工是一个有经验的承包商能合理预见的，属承包商应承担的风险。②应支付。由于业主原因造成的损失，属于补偿范围。
2．人工费补偿=(2800-2200)×40=2．4(万元)。
机械台班费补偿=(410-360)×180=0．9(万元)。
3．(1)5月底：进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=1500-1500=0(万元)；
投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=1500-2000=-500(万元)；
即合同进行到第5个月底时进度无偏差，投资超出预算500万元。
(2)10月底：进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=4000-5500=-1500(万元)；
投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=4000-4500=-500(万元)；
即合同进行到第10个月底时工程进度拖延1500万元，投资超由预算500万元。

---

根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（　）。

A、工程师可作出口头指示
B、工程师助手可作出口头指示
C、承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D、工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
E、工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

答案：A,B,D,E

解析：

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。参见教材P139。

---

下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()

A、工程设计
B、项目决策
C、工程施工
D、工程竣工验收

答案：A

解析：

工程设计质量是决定工程质量的关键环节。

---

下列关于工程量清单的编制说法中，证确的是（ ）。

A.招标工程量清单应由有资质的招标代理机构编制
B.非国有资金投资建设的工程，必须编制招标工程量清单
C.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分
D.招标工程量清单都是开口清单

答案：C

解析：

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。