2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-04-28)

发布时间：2020-04-28

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、施工合同履行过程中,某工程部位的施工具备隐蔽条件,经工程师中间验收后继续施工,工程师又发出重新剥露该部位检查的通知,承包人执行了指示,重新检验结果表明,施工质量存在缺陷,承包人修复后再次隐蔽。工程师对该事件的处理方式应为()。【单选题】

A.补偿费用,不顺延合同工期

B.顺延合同工期,不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

2、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()。【多选题】

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

正确答案:A、B、E

答案解析:本题涉及的考点是施工进度计划的内容。(1)实施工程的进度计划。视承包工程的任务范围不同,可能还涉及设计进度(如果包括部分工程的施工图设计的话);材料采购计划;永久工程设备的制造、运到现场、施工、安装、调试和检验各个阶段的预期时间(永久工程设备包括在承包范围内的话)。(2)每个指定分包商施工各阶段的安排。(3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。(4)保证计划实施的说明文件:①承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述;②各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。

3、根据FIDIC《施工合同条件》,业主可以凭保函索赔的有()。【多选题】

A.承包商的施工质量低劣,需拆除重做导致的费用

B.履约保函到期但工程尚未竣工,承包商不办理保函延期手续

C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后,42 d未派人修补

D.承包人的施工期限超过了合同工期

E.业主因承包人的严重违约行为解除合同

正确答案:B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是业主凭保函索赔的情形。业主凭保函索赔的情形包括:(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42 d内未派人修补;(4)由于承包商的严重违约行为业主终止合同。

4、施工公开招标进行资格预审时,不能作为资格审查内容的是()。【单选题】

A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求

B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历

C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是资格预审的内容。资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件,可分为必要合格条件和附加合格条件两类。(1)必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求,是潜在投标人应满足的最低标准。(2)附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无。招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长;专业工程施工资质;环境保护方针和保证体系;同类工程施工经历;项目经理资质要求;安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。

5、关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是()。【单选题】

A.两者订立的情形不同

B.两者的法律后果不同

C.当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同

D.当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是可变更或可撤销合同。人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同,当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同,而合同变更的法律后果则不同于无效合同。

6、关于要约撤销的说法,正确的是()。【单选题】

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是要约撤销。要约撤销,是要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的,要约不得撤销:(1)要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作。

7、关于合同生效的说法,正确的有()。【多选题】

A.口头合同自受要约人承诺时生效

B.书面合同自当事人双方签字时生效

C.书面合同自当事人双方盖章时生效

D.书面合同不能通过合同的履行生效

E.办理批准手续不会对合同生效产生影响

正确答案:A、B、C

答案解析:本题涉及的考点是合同的生效时间。口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同,当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的,可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益的条款的,当事人取消或改正后,不影响合同其他条款的效力。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。

8、关于合同形式的说法,正确的是()。【单选题】

A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则

B.建设工程合同可以采用口头形式

C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立

D.电子邮件不是合同的书面形式

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是合同的形式。《合同法》颁布前,我国有关法律对合同形式的要求是以要式为原则的。而《合同法》规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。《合同法》规定建设工程合同应当采用书面形式,当事人不能对合同形式加以选择。合同的书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

9、关于必须招标项目的说法,正确的是()。【单选题】

A.必须招标的项目仅指施工项目

B.项目总投资达到限额标准的,招标代理机构也必须通过招标来确定

C.全部使用国有资金投资的,单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标

D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是必须招标的范围。依据《招标投标法》的基本原则,国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动,达到下列标准之一者,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标,即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准,但项目总投资在3 000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,也必须采用招标方式委托工作任务。依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。

10、根据FIDIC《施工合同条件》,工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有()。【多选题】

A.延误发放图纸

B.延误移交施工现场

C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示

E.由于传染病的影响而暂时停止的施工

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是承包人的索赔。工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有:变更导致竣工时间的延长、异常不利的气候条件、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误、公共或其他承包人的干扰、公共当局引起的延误。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。