2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-07-09)

发布时间：2020-07-09

---

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是()【单选题】

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案:B

答案解析:调解,是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议,不能达成和解协议时,在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下,通过对当事人进行说服教育,促使双方互相作出适当的让步,平息争端,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法。

2、按照施工合同示范文本规定,“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。【单选题】

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件

正确答案:C

答案解析:合同范本中的“专用条款”部分只为当事人提供了编制具体合同时应包括内容的指南,具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。

3、依据FIDIC《施工合同条件》,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有()【多选题】

A.延误发放图纸

B.不可预见的外部条件

C.业主提前占有工程

D.不可抗力事件造成的损害

E.异常不利的气候条件

正确答案:A、C

答案解析:可以补偿利润的项目:延误发放图纸;延误移交施工现场;承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误;非承包人原因检验导致施工的延误;业主提前占用工程;对竣工检验的干扰。

4、下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括()【多选题】

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:A、C、D、E

答案解析:按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险,反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

5、按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()【单选题】

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:D

答案解析:如发生了应由业主承担责任的事件,分包商向承包商提出索赔要求后,承包商认为分包商索赔要求合理,则要及时以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。

6、依据FIDIC《分包合同条件》,分包商应立即执行的变更指令包括()【多选题】

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

正确答案:C、E

答案解析:在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人。

7、下列有关无效合同的说法中,错误的是()【单选题】

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行

正确答案:B

答案解析:认定无效合同必须经人民法院或仲裁机构认定。

8、某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元元;丙,1880万元、1820万元;丁1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为()【单选题】

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

正确答案:C

答案解析:按评标价从低到高的顺序选择中候选人,不考虑报价的高低。

9、某施工合同履行中,工程师进行了合同约定外的检查试验,影响了施工进度,如检查结果表明该部分的施工质量不合格,则()【单选题】

A.检查试验的费用由承包人承担,工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担,工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担,工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担,工期不予顺延

正确答案:A

答案解析:谁承担责任主要看检验结果是否合格。

10、因施工企业破产导致发包人解除合同后,合同的()条款仍对双方具有约束力。【单选题】

A.质量

B.工期

C.解决争议

D.结算

正确答案:D

答案解析:合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。但是本题中C项有歧义,不严谨,解决争议的仲裁条款也独立存在,有约束力。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。