2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-04-03)

发布时间：2021-04-03

---

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、施工合同施工过程中,当发包人要求提前竣工时,与承包人签订提前竣工协议所包含的内容有()。【多选题】

A.提前竣工时间

B.发包人为赶工提供的便利条件

C.承包人的赶工措施

D.提前竣工所需追加的合同价款

E.承包人不能按约定的时间竣工时,拖期违约赔偿金的计算方法

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题涉及的考点是提前竣工协议的内容。提前竣工协议应包括以下方面的内容:(1)提前竣工的时间;(2)发包人为赶工应提供的方便条件;(3)承包人在保证工程质量和安全的前提下,可能采取的赶工措施;(4)提前竣工所需的追加合同价款等。

2、为了保障勘察人完成委托的勘察任务,发包人应提供必要的工作条件。下列工作中,不属于发包人义务的是()。【单选题】

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是发包人应为勘察人提供的现场工作条件。根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括:(1)落实土地征用、青苗树木赔偿;(2)拆除地上地下障碍物;(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;(4)平整施工现场;(5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠及水上作业用船等。

3、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷,承包人按计划进行该部分工程的施工,工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示,承包人因暂停施工受到损失提出索赔,认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。【单选题】

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期,费用不予补偿

C.工期不予顺延,给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是索赔。该事件的责任在承包商自己,所以索赔不成立。

4、按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分,应由业主承担的风险有()。【多选题】

A.社会动乱对施工的干扰

B.不属于承包商原因造成的爆炸

C.承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰

D.业主提供施工图纸因设计不当造成的损失

E.不可抗力造成的工程损失

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是业主承担的风险。业主应承担的风险义务包括:(1)合同条件规定的业主风险;(2)不可预见的物质条件;(3)其他不能合理预见的风险。

5、工程项目施工过程中,质量监督机构的职责有()。【多选题】

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C.核查实际进度是否滞后于计划进度

D.抽查主体结构工程的施工质量

E.依据法规对违法分包行为进行处罚

正确答案:A、B、D

答案解析:本题涉及的考点是质量监督机构对合同履行的监督。质量监督机构对合同履行的监督包括对工程参建各方主体质量行为的监督、对建设工程的实体质量的监督和对工程竣工验收的监督。结合本题题目应选择A、B、D项。

6、采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()。【单选题】

A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是评标价法。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法,与中标人签订合同时仍以投标价格为准。

7、根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定,工程师发布的下列变更指示中,错误的是()。【单选题】

A.改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸

B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成

C.增加与工程相关的必要附加工作

D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是工程变更的范围。由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变;(2)任何工作质量或其他特性的变更;(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;(4)删减任何合同约定的工作内容;(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验及勘察工作;(6)改变原定的施工顺序或时间安排。

8、在设计合同履行过程中,发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限,不能在要求的时间内完成,发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成。关于该事件的说法,正确的是()。【单选题】

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是设计工作内容的变更。在某些特殊情况下,发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,如变更增加的设计内容专业性特点较强;超过了设计人资质条件允许承接的工作范围;或施工期间发生的设计变更,设计人由于资源能力所限,不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下,发包人经原建设工程设计人书面同意后,也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任,设计人不再对修改的部分负责。

9、关于违约金的说法,正确的是()。【单选题】

A.约定违约金必须明确具体的数额

B.约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金低于违约造成的损失,当事人可以要求违约方另行赔偿

D.只要约定的违约金高于违约造成损失的,当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的,当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。

10、出具投标保函的银行,应当承担支付保证金责任的情况有()。【多选题】

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后,投标人拒绝订立合同

E.中标后,投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

正确答案:C、D

答案解析:本题涉及的考点是施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销投标书;(2)投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后,在投标有效期内未能或拒绝按投标人须知规定,签订合同协议或递交履约保函。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。