2021年监理工程师《合同管理》历年真题(2021-11-19)

发布时间：2021-11-19

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据FIDIC《施工合同条件》,关于合同工期的说法,正确的是()。【单选题】

A.合同协议书内注明的施工期限

B.招标文件中要求的施工期限,加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

C.中标通知书内写明接受的投标工期,加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D.合同协议书内注明的施工期限,加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同工期。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念,指所签合同内注明的完成全部工程的时间,加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后,经工程师批准顺延工期之和。

2、施工公开招标进行资格预审时,不能作为资格审查内容的是()。【单选题】

A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求

B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历

C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是资格预审的内容。资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件,可分为必要合格条件和附加合格条件两类。(1)必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体要求,是潜在投标人应满足的最低标准。(2)附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无。招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长;专业工程施工资质;环境保护方针和保证体系;同类工程施工经历;项目经理资质要求;安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。

3、按照《合同法》,下列合同中,属于可撤销合同的有()。【多选题】

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危,使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:C、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可撤销合同。有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:(1)因重大误解而订立的合同;(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

4、按照《招标投标法》,关于招标方式的说法,正确的有()。【多选题】

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:A、E

答案解析:本题涉及的考点是招标方式。《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。对于公开招标而言,招标人通过新闻媒体发布招标公告,凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标所需招标时间长、费用高。邀请招标的邀请对象的数目以5~7家为宜,但不应少于3家。

5、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()。【单选题】

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是质量保修期。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,质量保修期为5年。

6、关于要约撤销的说法,正确的是()。【单选题】

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是要约撤销。要约撤销,是要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的,要约不得撤销:(1)要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作。

7、关于行使抗辩权的说法,正确的是()。【单选题】

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更

正确答案:A

答案解析:本题涉及的考点是抗辩权的行使。抗辩权是指在双务合同的履行中,双方都应当履行自己的债务,一方不履行或者有可能不履行时,另一方可以据此拒绝对方的履行要求。行使抗辩权不是解除合同的必要条件;行使抗辩权并不是本方义务的终止;行使抗辩权与合同变更无关。

8、下列义务中,属于施工合同发包人的有()。【多选题】

A.按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道

B.按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路

C.以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料

D.提供非夜间施工使用的照明设施

E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续

正确答案:A、B、C、E

答案解析:本题涉及的考点是发包人的义务。发包人的义务包括:开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要;办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件;确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验等。

9、在施工合同履行过程中,工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全,发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知,但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复,承包人应()。【单选题】

A.向工程师再次发出请求复工通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是工程师指示的暂停施工。承包人实施工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48 h内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48 h内未予答复,承包人可以自行复工。

10、工程项目施工过程中,质量监督机构的职责有()。【多选题】

A.核查工程项目报建审批手续是否齐全

B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况

C.核查实际进度是否滞后于计划进度

D.抽查主体结构工程的施工质量

E.依据法规对违法分包行为进行处罚

正确答案:A、B、D

答案解析:本题涉及的考点是质量监督机构对合同履行的监督。质量监督机构对合同履行的监督包括对工程参建各方主体质量行为的监督、对建设工程的实体质量的监督和对工程竣工验收的监督。结合本题题目应选择A、B、D项。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

（2019年真题）关于民事代理的说法，正确的有（ ）

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为
B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为
C.代理人以自己的名义实施代理行为
D.被代理人对代理人的代理行为承担责任
E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

答案：A,D

解析：

【代理过错责任】 项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的 行为则应当由行为人自己承担。 如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的 连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。

---

某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是（　　）万元。

A.500

B.564

C.585

D.656

答案：B

解析：

考点:设备购置费的组成与计算。进口关税：进口关税=到岸价(CIF)×人民币外汇牌价×进口关税率。进口设备到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费；国外运费=离岸价×运费率；国外运输保险费=(离岸价+国外运费)×／(1-国外保险费率)×国外保险费率；则该进口设备的关税计算基数，即到岸价=500+500×8．2％+(500+500×8．2％)×4％／(1-4％)=563．54(万元)。

---

某工程，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价合同形式，工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图6—1所示，
各项工作在其持续时间内均为匀速进展。每月计划完成的投资(部分)见表6-1。

施工过程中发生了如下事件：
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，致使A工作开始时间推迟1个月，导致施工单位机械闲置和人员窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使c工作工程量发生变化，增加造价10万元，施工单位及时调整部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月。由于物价上涨原因，6—7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%，D、E工作均按原持续时间完成；由于施工机械故障，J工作7月份实际只完成了计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作在实施过程中遇到异常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0．5个月；施工单位采取了赶工措施，使I工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0．5万元。
事件5：1工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对其质量提出了质疑，并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在项目监理机构坚持下，对该隐蔽工程进行了剥离复验，复验结果工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～事件4发生后，施工单位均在规定的时间内提出顺延工期和补偿费用要求。

问题：
1．事件1中，施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2．事件4中，施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3．事件5中，施工单位、项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4．针对施工过程中发生的事件，项目监理机构应批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5．在表6—2中填出空格处的已完工程计划投资和已完工程实际投资，并分析第7月末的投资偏差和以投资额表示的进度偏差。

答案：

解析：

1．顺延工期和补偿费用的要求成立。
理由：A工作开始时间推迟属建设单位原因且A工作在关键线路上。
2．顺延工期要求成立。因该事件为不可抗力事件且G工作在关键线路上。
补偿费用要求不成立。因属施工单位自行赶工行为。
3．(1)施工单位的做法不妥。施工单位不得拒绝剥离复验。
(2)项目监理机构的做法妥当。对隐蔽工程质量产生质疑时有权进行剥离复验。
4．(1)事件1发生后应批准工程延期1个月。
(2)事件4发生后应批准工程延期0．5个月。
其他事件未造成工期延误，故该工程实际工期为20+1+0．5=21．5(月)。

7月末投资偏差=1254-1300=-46(万元)＜0，投资超支。
7月末进度偏差=1254-1440=-186(万元)＜0，进度拖延。

---

用实物法编制施工图预算，针对以下步骤：①计算工程量；②套用预算定额单价；③套用消耗定额，计算人料机消耗量；④进行工料分析；⑤计算并汇总人工费、材料费、施工机械使用费；⑥计算其他费用及汇总造价，合理的顺序是（）。

A.①—②—③—⑤—⑥

B.①—③—⑤—⑥

C.①—②—④—⑤—⑥

D.①—②—⑤—⑥

答案：B

解析：

本题考查重点是“施工图预算的编制方法——实物法”。用实物法编制施工用预算的完整步骤是：①准备资料、熟悉施工图纸，②计算工程量；③套用消耗定额，计算人料机消耗量；④计算并汇总人工费、材料费、机械使用费；⑤计算其他各项费用，汇总造价；⑥复核；⑦编制说明、填写封面。因此，本题的正确答案为B。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。