2021年监理工程师《合同管理》章节练习(2021-03-31)

发布时间：2021-03-31

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理建设工程施工索赔5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。【不定项】

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:D

答案解析:本题考核的是工程师索赔处理决定。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力。

2、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是( )。【不定项】

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿

正确答案:D

答案解析:本题考核的是工程师处理承包商索赔的授权范围。工程师在处理承包商的索赔时，有顺延或者不顺延合同工期、给予或不给予费用补偿的权利，没有缩短合同工期的权利。

3、关于承包人是否接受最终索赔处理的表述，正确的有( )。【多选题】

A.通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式

B.如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决

C.如果承包人不同意，就会导致合同争议

D.如达不成谅解，承包人只能通过诉讼解决

E.承包人接受最终的索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束

正确答案:A、B、C、E

答案解析:

4、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该索赔事件影响结束后的28 d内向工程师递交( )。【不定项】

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

正确答案:B

答案解析:本题考核的是递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28 d内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。如果索赔事件的影响持续存在，28 d内还不能算出索赔额和工期展延天数时，承包人应按工程师合理要求的时间间隔（一般为28 d），定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28 d内，报出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。

5、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照( )进行的分类。【单选题】

A.合同目的

B.索赔事件的性质

C.索赔起因

D.索赔的合同依据

正确答案:D

答案解析:

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。