2021年监理工程师《合同管理》每日一练(2021-05-26)

发布时间：2021-05-26

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。【不定项】

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

正确答案:C

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工结算价款后14 d内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

2、下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。【不定项】

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题考核的是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。当然，这里所说的和解和调解是狭义的，不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序，其解决方法仍有强制执行的法律效力。

3、下列（ ）不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件。【单选题】

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

正确答案:C

答案解析:本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。勘察人必须具备的条件：必须具备法人资格，持有工商行政管理部分核发的企业法人营业执照，持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。

4、发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。【单选题】

A.支付由此增加的追加合同价款并顺延工期

B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款

C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期

D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期

正确答案:D

答案解析:

5、FIDIC《施工合同条件》规定，不包括在中标价格内的是( )。【单选题】

A.调价款

B.施工管理费

C.工程排污费

D.二次搬运费

正确答案:A

答案解析:

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
某建设项目，业主委托了监理单位，并与承包商签订了施工总承包合同，总承包合同约定的部分内容如下：
施工合同工期为240d，采用单价合同，土方工程综合单价为40元/立方米，分项工程实际工程量超过工程量清单量10％以上时调整单价，调整系数为0.85；人工单价80元/工日，人工窝工费补偿标准为40元/工日；工作E、H使用同一台租赁设备，租赁费为1200元/工日；工作F、I使用同一台自备设备，使用费800元/台班，其中折旧费为80元/台班；工作K为专业性工程，允许分包。
总承包商提交并经监理单位审批的施工进度计划如图1所示

施工过程中发生了以下事件。
事件1：工作A为土方开挖工程，开挖中发现地质条件与勘察报告不相符。经补充勘察后调整了基础设计标高。使土方开挖量由60000m3增加至69000m3。采取赶工措施后原计划工作持续时间未受影响。
事件2：工作E完成后，由于业主进行设计变更，致使工作H延期25d开工、工作I延期15d开工，总计人员窝工86工日。其他工作未受影响。总承包商向业主提出工期索赔和费用索赔。
事件3：工作K分包时，分包商向业主提交资质审查资料。为保证施工质量，总承包商根据以往经验。将工作K原设计尺寸扩大，分包商按承包商要求实施后，向业主申报了增加的工程量并提出相应费用补偿要求。
<1>?、总承包商提交的施工进度计划的计算工期为多少天？该进度计划能否满足合同工期的要求？该进度计划中的关键工作有哪些？
<2>?、针对事件1，补充勘察并调整设计标高后，业主应支付的土方开挖工程款为多少？
<3>?、针对事件2，总承包商是否可向业主提出工期索赔要求？说明理由。列式计算总承包商可向业主提出的费用索赔额。
<4>?、针对事件3，分包商的做法有何不妥？说明正确做法。
<5>?、事件1、2、3发生后，该项目的实际工期为多少天？

答案：
解析：
【正确答案】 总承包商提交的施工进度计划的计算工期为235d。
该进度计划能满足合同工期要求。
该进度计划中的关键工作有A、B、F、J、K、M。
【正确答案】 由于[（69000—60000）/60000]×100%＝15%＞10%，因此，土方工程综合单价要进行调整。
不调整综合单价的工程量：60000×（1＋10%）＝66000（m3）。
调整综合单价的工程量：69000—66000＝3000（m3）。
业主应支付的土方开挖工程款：66000×40＋3000×40×0.85＝2742000（元）。
【正确答案】 针对事件2，总承包商可向业主提出工期索赔要求。
理由：业主进行设计变更属于业主的责任，且工作I延期15d开工超过其总时差10d，会影响工期5d。
总承包商可向业主提出的费用索赔额：86×40＋25×1200＋15×80＝34640（元）。
【正确答案】 针对事件3，分包商做法的不妥之处与正确的做法如下。
（1）不妥之处：分包商向业主提交资质审查资料。
正确做法：分包商向承包商提交资质审查资料。
（2）不妥之处：分包商向业主申报了增加的工程量并提出相应费用补偿要求。
正确做法：分包商应当向总承包商申报增加的工程量并提出相应费用补偿要求。
【正确答案】 事件1、2、3发生后，该项目的实际工期为240d。
在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（　　）承担。


A.采购方

B.发包方

C.双方共同

D.监理方
答案：A
解析：
货物运到现场后，监理应尽快与供货方共同进行开箱检验，如果采购方未通知供货方而自行开箱或每一批设备到达现场后在合同规定时间内不开箱，产生的后果由采购方承担。
我国建设领域改革实行了多项配套制度，其中项目法人责任制与建设工程监理制之间的关系是（　　）。


A.项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件

B.项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障

C.项目法人责任制是实行建设工程监理制的经济基础

D.建设工程监理制是实行项目法人责任制的约束机制

E.建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
答案：A,E
解析：
考点:“项目法人责任制与建设工程监理制的关系”。项目法人责任制与建设工程监理制的关系：①项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件。建设工程监理制的产生、发展取决于社会需求。没有社会需求，建设工程监理就会成为无源之水，也就难以发展；②建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障。有了建设工程监理制，建设单位就可以根据自己的需要和有关的规定委托监理。在工程监理企业的协助下，做好投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调工作，就为在计划目标内实现建设项目提供了基本保证。因此，本题的正确答案为AE。
根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，正确的处理方式是（　　）。

A.以大写金额为准
B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
答案：A
解析：
考点:综合评估法。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签