2020年二级建造师《工程法规》模拟试题(2020-08-17)
发布时间：2020-08-17
2020年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、根据《著作权法》，著作权是（ ）。【单选题】
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权标记后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
正确答案:B
答案解析:著作权，是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权。《著作权法》对著作权的保护以作品完成为保护起点。
2、按照原建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》,工程总承包的方式有()总承包。【多选题】
A.设计采购施工(EPC)
B.设计施工(D-B)
C.设计采购(E-P)
D.采购施工(P-C)
E.项目管理(PM)
正确答案:A、B、C、D
答案解析:工程总承包主要有下列方式：(一）设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包(二）设计一施工总承包（D—B)(三）设计一采购总承包(E-P)(四）采购一施工总承包(P-C)
3、某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定,则说法正确的是()。【单选题】
A.施工单位可以申请复议,也可以不经过复议直接起诉
B.施工单位应先申请复议,不服复议可以向法院起诉
C.施工单位只能向法院起诉
D.施工单位既不可以申请复议,也不可以向法院起诉
正确答案:C
答案解析:公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，施工单位可以在7月24日前申请行政复议，8月1日则不能申请行政复议。AB两项错误。行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内起诉，所以，8月1日没有超出起诉期限。C项正确。
4、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。【单选题】
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:C
答案解析:根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
5、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（）。【多选题】
A.防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目
B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目
C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目
D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目
E.生态环境保护项目
正确答案:A、B、C、E
答案解析:关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等资源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设施项目。
6、乙向甲租了一套设备,在甲不知道的情况下,乙与丙签订合同,把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。【单选题】
A.由于乙没有处分权,因此买卖合同无效
B.如合同签订后,甲将设备卖给乙,则合同确定有效
C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权,则合同无效
D.如果设备已经交付给丙,则合同有效
正确答案:B
答案解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同,无处分权人订立的合同,经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时,合同才有效,因此只有B是最符合题意的。
7、2006年3月,取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司,2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司,其变更后的注册有效期到()止。【单选题】
A.2009年3月
B.2009年6月
C.2010年3月
D.2010年6月
正确答案:A
答案解析:变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。
8、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,必须由()单位承担。【单选题】
A.施工单位
B.出租单位
C.具有相应资质的
D.检验机构
正确答案:C
答案解析:不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。故，本题选C
9、下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（ ）。【单选题】
A.财产继承纠纷
B.劳动争议
C.婚姻纠纷
D.工程款纠纷
正确答案:D
答案解析:根据2017年9月经修改后公布的《中华人民共和国仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。
10、关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工作的意见》要求的是（）。【单选题】
A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业
B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准
C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料
D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料
正确答案:B
答案解析:《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求。B项错误，严禁在施工建筑内安排人员住宿。故本题选B。
下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某矿井井底车场的施工网络计划如图所示，图中时间单位为月。实际施工过程中，F工作在通过断层破碎带时，由于施工单位排水水泵故障造成巷道被淹，进行处理费用增加30万元，耽误时间1个月；L工作由于工作面出现瓦斯突出，造成施工巷道部分损坏，施工单位及时制定了瓦斯抽放的应急处理方案，L工作最后耽误了8个月的时间，增加费用100万元。
问题：
1．该井底车场施工网络计划的计划工期是多少?施工中重点应控制哪些工程?
2．对F工作延误，施工单位的索赔能否得到补偿?
3．对L工作延误，建设单位应如何处理施工单位的索赔?
【考点解析】
井底车场施工网络计划的关键线路和工期可通过网络计算求得。计划工期为2+2+6+8+4=22个月，施工中重点应控制的工程是关键线路的各项工程，具体是：A、D、M、N、R。
问题2【参考答案】
对f工作延误，施工单位的工期和费用索赔不能得到补偿。
【考点解析】
f工作耽误，属于施工单位自己的责任，处理事故所发生的费用由施工单位自己承担，工期不应给予补偿。
问题3【参考答案】
费用100万元给予补偿，总工期顺延1个月。
【考点解析】
L工作由于出现瓦斯突出，属于不可预见问题，其责任不在施工单位，施工单位及时制定了瓦斯抽放的应急处理方案，L工作最后耽误了8个月的时间，增加费用100万元。进行处理所发生的费用100万元应当得到补偿，工期应当顺延，但影响总工期1个月，因此总工期顺延1个月。
L工作有总时差7个月，L工作延误时间－L工作总时差＝影响工期。
B.原水胶比的水泥浆
C.同品牌的减水剂
D.水泥砂浆
E.同品牌的缓凝剂
B、初步设计至竣工验收
C、施工准备至后评价
D、初步设计至后评价
水利工程建设项目代建制为建设实施代建代建单位对水利工程建设项目施工准备至竣工验收的建设实施过程进行管理。代建单位按照合同约定履行工程代建相关职责对代建项目的工程质量、安全、进度和资金管理负责。地方政府负责协调落实地方配套资金和征地移民等工作，为工程建设创造良好的外部环境。
声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2020-07-23
- 2020-12-05
- 2020-02-28
- 2021-08-30
- 2020-09-18
- 2020-02-09
- 2021-02-18
- 2021-04-23
- 2021-01-26
- 2021-07-31
- 2020-06-28
- 2020-02-05
- 2020-11-27
- 2021-01-04
- 2021-04-02
- 2021-07-01
- 2021-03-26
- 2021-08-16
- 2021-08-31
- 2021-08-08
- 2020-05-04
- 2021-03-28
- 2020-03-27
- 2021-03-20
- 2020-12-24
- 2020-01-06
- 2021-06-21
- 2020-08-24
- 2021-01-01
- 2020-03-25