2021年二级建造师《工程法规》每日一练(2021-09-16)

发布时间：2021-09-16

2021年二级建造师《工程法规》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、下列职责中,不属于施工单位消防安全职责的是()。【单选题】

A.制定施工现场的消防安全制度

B.向有关部门报审消防设计图纸

C.制定灭火和应急疏散预案

D.设置消防安全标志

正确答案:B

答案解析:A、C、D选项符合《消防法》第16条关于“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责”的规定;而《消防法》第10条规定,应由建设单位向有关部门报审消防设计图纸。因此,正确选项为B。

2、《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬（）。【单选题】

A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付

B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付

C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付

D.根据实际情况，由工伤保险基金支付

正确答案:B

答案解析:《工伤保险条例》第33条规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。故本题选B。

3、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。 【单选题】

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期 

正确答案:A

答案解析:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 

4、某施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同,却误将货款支付给B材料供应商,随后施工单位索要回货款支付给A供应商。关于本案中债的性质,下列说法中正确的有()。【多选题】

A.向A供应商支付货款属于合同之债

B.向B供应商支付货款属于合同之债

C.A、B供应商之间原本没有债的关系

D.B供应商获得货款形成无因管理之债

E.B供应商获得货款形成不当得利之债

正确答案:A、C、E

答案解析:本题旨在区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系,所以,正确理解其基本含义便能够作出选择。正确答案A、C、E。

5、某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收，便擅自安排职工入住。不久，地基基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》有关规定，应对该质量问题承担相应民事责任的主体是（）。【单选题】

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位

正确答案:B

答案解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。故正确答案为B。

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标 的项目，其C )应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A.招标范围 B.招标文件 C.招标方式
D.招标组织形式 E.招标代理机构

答案：A,C,D

解析：

参见教材P75。《招标投标法实施条例》进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核 准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当拫项目审批、核准部门审 批、核准。

---

背景资料：
某水闸项目经理单位批准的施工进度网络图如图 1 所示（单位：天），合同约定：工期提前奖励标准为 10000天/元，逾期违约金标准 10000 元 l 天。

事件 1：基坑开挖后，发现地质情况与业主提供的资料不符，需要进行处理，致使“基坑开挖”工作推迟10 天完成。
事件 2：对闸墩浇筑质量进行检查时，发现存在质量问题，需进行返工处理，使得“闸墩浇筑”工作经过60 天才完成任务。
事件 3：在进行闸门安装时，施工设备出现了故障后需修理，导致“闸门安装”工作的实际持续时间为 17天。
事件 4：由于变更设计，使得“上下游连接段施工”推迟 22 天完成。
事件 5：为加快进度采取了赶工措施，将“底槛导轨等埋件”工作的时间压缩了 8 天。
＜1>、指出施工进度计划的计划工期，确定其关键线路。
＜2>、分别说明事件 1~事件 4 的责任方以及对计划工期的影响。
＜3>、综合上述事件，计算该项目的实际工期，应获得多少天的工期补偿，可获得的工期提前的奖励或支付逾期违约金为多少。

答案：

解析：

＜1> 关键路线为①－②－③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨；计划工期为 225 天。答案解析：考点:网络计划。 TF①一⑦=LF①－⑦－EF①－⑦=180－150=30；④－⑧总时差为 55；④－⑨总时差为 25；故①－⑦、④－⑧、④－⑨均不是关键工作，①－②－③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨中，各阶段工作总时差为 0，所以①－②－③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨为关键线路。计划工期为30+20+30+55+20+25+15+30=225。
＜2> 事件 1 责任方为业主，影响计划工期 10 天。事件 2 责任方为施工单位，影响计划工期 5 天。事件 3 责任方为施工单位，影响计划工期 2 天。事件 4 责任方为业主，不影响计划工期。答案解析：事件 1，业主提供的资料不准确，责任方在业主；因“基坑开挖”为关键工作，影响计划工期10 天；事件 2 闸墩浇筑有质量问题。责任方在承包方，因“闸墩浇筑”为关键工作，影响计划工期 5 天；事件 3 闸门安装出现故障，责任方在承包方，因“闸门安装”为关键工作，影响计划工期 2 天；事件 4 由于涉及变更，责任方在业主，因“上下游连接段施工”为非关键工作，原总时差 25 天，推迟 22 天在总时差内，不影响计划工期。
＜3> 该项目的实际工期为 234 天，应获得 10 天的工期补偿，可获得工期提前奖励为 10000 元。答案解析：计划工期为 225 天，计划工期拖延 10+5+2=17，关键工作“底槛导轨等预埋件”压缩 8 天，故实际工期为 225+17－8=234（天）；由于只有事件 1 是的责任方在业主，故有 10 天的工期补偿；因为承包方得到了 10 天的补偿，所以调整后合同工期为 225+10=235（天），实际工期为 234（天），故工期提前 1天，奖励 1 万元。

---

某单项工程，按如下进度计划网络图组织施工：



原计划工期是170d，在第75d进行进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工。由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程各工作相关参数见下表：



问题：
1．为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
2．试计算经调整后，所需投入的赶工费用。
3．重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路（工作表示）。

答案：

解析：

1．目前总工期拖后15d,此时的关键线路：B→D→H。(1)其中工作B赶工费率最低,故先对工作B持续时间进行压缩：工作B压缩5d,因此增加费用为5×200=1000元；总工期为：185-5=180d;关键线路：B→D→H。(2)剩余关键工作中,工作D赶工费率最低,故应对工作D持续时间进行压缩：工作D压缩的同时,应考虑与之平等的各线路,以各线路工作正常进展均不影响总工期为限；故工作D只能压缩5d,因此增加费用为：5×300=1500元；总工期为：180-5=175d；关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。(3)剩余关键工作中,存在三种压缩方式：1）同时压缩工作C、工作D;2）同时压缩工作F、工作D；压缩工作H。同时压缩工作C和工作D的赶工费率最低,故应对工作C和工作D同时进行压缩：工作C最大可压缩天数为3d,故本次调整只能压缩3d,因此增加费用为：3×100+3×300=1200元；总工期为：175-3=172d;关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。(4)剩下压缩方式中,压缩工作H赶工费率最低,故应对工作H进行压缩。工作F压缩2天,因此增加费用为：2×420=840元总工期为：172-2=170d。(5)通过以上工期调整,工作仍能按原计划的170d完成。
2．所需投入的赶工费为：1000+1500+1200+840=4540元。
3．调整后的进度计划网络图如下所示：



其工作表示的关键线路为：A→B→D→H和A→B→C→F→H。@##

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。