2021年二级建造师《公路工程》模拟试题(2021-09-03)

发布时间：2021-09-03

2021年二级建造师《公路工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、关于采用不同性质的填料填筑路堤的正确要求有( )。【多选题】

A.应水平分层、分段填筑，分层压实

B.应将不同性质的填料进行和，在同水平层路基全宽范围混合填筑

C.每种填料的松铺厚度应该一致

D.不得在透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性不好的填料

E.强度较小的填料层应填筑在强度较大的填料层的下面

正确答案:A、D、E

答案解析:本题考核的是土方路堤填筑要求。性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料的填筑层压实后的连续厚度不宜小于500 mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100 mm。对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。强度较小的填料应填筑在下层。在有地下水的路段或临水路基范围内，宜填筑透水性好的填料。不得在由透水性较好的填料所填筑的路堤边坡上覆盖透水性不好的填料。每种填料的松铺厚度应通过试验确定。每一填筑层压实后的宽度不得小于设计宽度。路堤填筑时，应从最低处起分层填筑，逐层压实。填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，则先填路段，应按1：1坡度分层留台阶；如能交替填筑，则应分层相互交替搭接，搭接长度不小于2m。

2、已交付使用的公路工程项目,事故报告单位为()。【单选题】

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.接养单位

正确答案:D

答案解析:任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。公路工程在建项目，施工单位为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。

3、有关专业分包的规定中错误的是()。【单选题】

A.所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备

B.专业分包工程不得再次分包

C.专业分包人应具备相应的专业承包资质

D.专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准

正确答案:D

答案解析:

4、关于沥青混合料拌和的说法错误的是()。【单选题】

A.沥青的加热温度应控制在145~170摄氏度

B.集料的加热温度比沥青温度高5~10摄氏度

C.混合料运至施工现场的温度控制在135~150摄氏度

D.出厂温度过高的混合料应等温度降下来后使用

正确答案:D

答案解析:热拌沥青混合料的施工温度与石油沥青的标号有关。沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内,即145~170摄氏度。集料的加热温度视拌和机类型决定,间歇式拌和机集料的加热温度比沥青温度高10~30摄氏度,连续式拌和机集料的加热温度比沥青温度高5~10摄氏度;混合料的出料温度控制在135~170摄氏度。当混合料出料温度过高即废弃。混合料运至施工现场的温度控制在不低于135~150摄氏度。

5、二次衬砌的施作时,产生的各项位移已达预计总位移量的()。【单选题】

A.10%~20%

B.30%~40%

C.50%~60%

D.80%~90%

正确答案:D

答案解析:

6、对于原地基处理的要求的说法正确的有()。【多选题】

A.路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理,砍伐的树木应移置于路基用地之外,进行妥善处理

B.原地面的坑、洞、墓穴等应用原地土或砂性土回填,并按规定进行压实

C.原地基原状土的强度不符合要求时,应进行换填,且换填深度不小于20cm

D.当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,路床压实度不宜小于基底压实度标准

E.当路堤填土高度大于路床厚度(80cm)时,路床压实度不宜小于基底压实度标

正确答案:A、B

答案解析:

7、桥梁上部结构装配式施工中，有关先张法预应力筋张拉操作时的施工要点的表述不正确的是( )。【多选题】

A.同时张拉多根预应力筋时，应预先调整其初应力，使相互之间的应力一致

B.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于5mm，同时不得大于构件最短边长的8%

C.横梁须有足够的刚度，受力后挠度应不大于4mm

D.应先张拉靠近台座截面重心的预应力钢材，防止台座承受过大的偏心压力

E.张拉时，张拉方向与预应力钢材不宜在一条直线上

正确答案:B、C、E

答案解析:B项错误，预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于5mm，同时不得大于构件最短边长的4%；C项错误，横梁须有足够的刚度，受力后挠度应不大于2mm；E项错误，张拉时，张拉方向与预应力钢材在一条直线上。

8、由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标等构成的是( )。【单选题】

A.交通标志

B.交通标线

C.里程标

D.百米标

正确答案:B

答案解析:交通标线的主要作用是传递有关道路交通的规则、警告和指引交通。它由施划或安装于道路上的各种线条、箭头、文字、图案、立面标记、实体标记、突起路标等构成。

9、对于将公路作为试车场地的行为，交通主管部门应当责令停止违法行为，可以处( )以下罚款。【单选题】

A.1千元

B.5千元

C.1万元

D.3万元

正确答案:B

答案解析:对于将公路作为试车场地的行为，交通主管部门应当责令停止违法行为，可以处5千元以下罚款。

10、桥梁拱架按材料分为( )、木拱架、钢拱架和竹拱架。【单选题】

A.木支架

B.竹胶合板

C.组合式拱架

D.土牛拱胎

正确答案:D

答案解析:

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2014年8月5目前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可以在如下日期之前申请强制执行( )。


A.2014年9月5日

B.2015年2月5日

C.2015年8月5日

D.2016年8月5日
答案：D
解析：
人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行。申请强制执行，还须遵守申请执行期限。申请执行的期间为2年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。故选项D正确。参见考试用书2Z208024。
A施工单位总承包了某煤矿立井井筒工程施工，该井筒设计净直径7．2m，深度710m。施工方案为上部表土层260m采用冻结法施工，320～460m采用地面预注浆法施工。冻结法施工由A施工单位分包给了B施工单位。并与B施工单位签订了分包合同；
地面预注浆工程由业主指定分包给C施工单位，由业主直接与C施工单位签订施工合同。施工单位A施工工期为360天，包括施工准备期。
在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：B施工单位在7月1日由于特大暴雨引发泥石流，造成材料进场困难，工期延误5天。2016年7月20日又在钻孔施工时发现古墓穴，文物考古单位对墓穴进行抢救发掘，影响工期35天，施工单位在9月10日通过总包单位向业主提出了索赔工期40天、人员及设备窝工损失费80万元的索赔意向，并在15天后递交了正式的索赔报告。
事件二：A施工单位在施工到360m时，井筒涌水量逐步增大，达到60 m3／h，经建设单位同意后采取了工作面预注浆措施顺利通过含水层，但是造成了工期延误20天，增加施工成本180万元。施工单位及时向建设单位提交了索赔意向和索赔报告。
事件三：井筒在施工到650m时，建设单位进行了设计变更，将井筒深度延深了100m。业主提出按原工程延米单价进行支付。
问题：
1．针对事件一，建设单位该如何应对索赔，为什么
2．针对事件二，建设单位该如何应对索赔，为什么
3．在事件三中，建设单位提出的费用变更是否合理，为什么

答案：
解析：
问题1
事件一中，建设单位应当同意墓穴考古造成的工期损失和经济损失，特大暴雨造成的损失可以不予承担；建设单位应当同意工期损失35天和70万元的费用索赔。
因为特大暴雨引起的泥石流造成的工期延误，虽然是属于不可抗力造成的，理应属于建设单位承担的范围，但是由于施工单位没有在事件发生后的28天内提出索赔意向，因此建设单位可以不予承担。
因古墓发现，引起的工期和费用损失属于国家政策性不可抗力影响，且在合理的时间内提出了索赔意向和索赔报告，因此建设单位应予支持。
此题考察考生对不可抗力的鉴别和索赔成立条件的掌握。索赔的成立应该同时具备以下三个前提条件：
(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；
(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
(3)承包人按合同规定的程序和事件提交索赔意向通知书和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
根据上述三个条件，特大暴雨、泥石流、古墓发现都造成了工期和成本的增加，且都不是承包人的责任或风险，前两个条件都满足了。但是对于特大暴雨引起的泥石流给施工单位造成的损失，没有在规定的索赔事件发生后的28天内提出索赔意向，因此没有满足第三条；而对古墓发掘造成的损失，则是在28天内提出了索赔意向，也按照规定提出了正式的索赔报告，满足了第三条的要求。
问题2
针对事件二，建设单位应当同意施工单位A的索赔，同时向地面预注浆施工单位C进行索赔。
因为该井筒施工方案为上冻下注，360m处属于地面预注浆段，地面预注浆合格标准是井筒掘进漏水量不应大于6m3／h，工作面预注浆的条件是井筒预计漏水量10m3／h以上，在地面预注浆段360m处实际掘进漏水量达到50m3／h，应当进行工作面预注浆施工，且属于施工单位C的责任。虽然施工单位A是总承包单位，但是施工单位C属于建设单位指定分包，且与建设单位直接签订合同，施工单位A与C没有合同关系，因此建设单位应当同意施工单位A的索赔，并向施工单位C进行索赔。
本题考查考生对合同关系的理解、地面预注浆工程的验收质量标准以及索赔成立的条件等综合应用。
由于是在地面预注浆井筒段，地面预注浆的质量标准是掘进漏水量不超过6m3／h，实际是达到了60 m3／h，给立井井筒掘砌施工单位造成了成本和工期的增加，且原因不是施工单位自身的原因，也按规定提交了索赔意向和索赔报告，因此上述的索赔三个条件都满足了。建设单位必须接受索赔。但是损失也不是业主的责任，也不属于自然灾害，而是属于地面预注浆施工单位没有达到质量标准造成的，而地面预注浆施工单位是和建设单位直接签订的合同，因此，建设单位应当向地面预注浆施工单位进行索赔，由地面预注浆施工单位承担责任。
问题3
施工单位应不同意建设单位提出的支付条件。因为井筒延深100m后一些措施工程已经不能满足施工需求．需要进行更新，比如铜丝绳长度不够，稳车或者提升机的提升悬吊能力不能满足要求，水泵的排水能力也不够等。而且井筒延深之后排水、提升等费用也相应增加，辅助时间增加，工期和造价都应该相应增加。
此题考查考生对现场施工工艺的掌握和应用。井筒延深之后会造成一系列的问题，不是简单的工程量增加的问题。特别是一些设备设施已经不能满足施工需要，必须进行更换，而且施工深度增加后，各方面的成本也会相应增加，因此必须根据现场情况，据实进行费用成本变更。
（2018年） 关于施工合同变更的说法，正确的是（ ）。

A.合同变更应当办理批准、登记手续
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
答案：B
解析：
A 错误，合同依法需要办理批准、登记手续的，才办理相应手续；C 错误，工程变更不一定导致 合同的变更；D 错误，合同中任何内容的变更都须经双方当事人协商一致。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签