2020年一级建造师《工程法规》模拟试题(2020-09-07)
发布时间：2020-09-07
2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！
1、关于抵押的说法，下列选项正确的是（ ）。【多选题】
A.抵押人的行为足以使抵押财产价值减少的，抵押权人有权要求抵押人将抵押物提存
B.在抵押权实现之前，抵押物不转移占有
C.用于抵押的担保物不是主合同的标的物
D.抵押人转让抵押财产所得价款应向抵押权人提前清偿债务
E.抵押物转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由抵押人清偿
正确答案:B、C
答案解析:A错误，抵押人的行为足以 使抵押财产价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。D“应”字错误，还可以提存E错误，富余归原主，欠找债务人
2、注册建造师不得有下列行为中的（ ）行为。【多选题】
A.不履行注册建造师的义务
B.同时在两个企业受聘并执业
C.对本人执业活动进行解释和辩护
D.超出执业范围执业
E.允许他人以自己的名义从事执业活动
正确答案:A、B、D、E
答案解析:注册建造师不得有下列行为：（1）不履行注册建造师义务；（2）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；（3）在执业过程中实施商业贿赂；（4）签署有虚假记载等不合格的文件；（5）允许他人以自己的名义从事执业活动；（6）同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；（7）涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；（8）超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；（9）法律、法规、规章禁止的其他行为。故选ABDE。
3、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（ ）。 【单选题】
A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图
正确答案:B
答案解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式驾设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
4、以下关于仲裁庭组成的表述,正确的是()。【单选题】
A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成,由三名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的,不设首席仲裁员
C.仲裁庭由二名仲裁员组成,当事人双方各选定一名
D.仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成
正确答案:A
答案解析:
5、甲公司授权其业务员张某购买一批建材,甲公司向张某签发了授权委托书,但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系,张某怀恨在心,恶意与乙公司签订合同购买一批建材,给乙公司造成了经济损失,其法律后果应该由()。【单选题】
A.张某自行承担责任
B.甲公司自行承担责任
C.乙公司自行承担责任
D.甲公司与张某向乙公司承担连带责任
正确答案:D
答案解析:此题目属于委托书授权不明而给第三人造成损失时法律责任的承担,是上个题目的应用。显然,正确答案为D选项。
6、下列选项中,发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。【多选题】
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
正确答案:B、C、D
答案解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。故选BCD。
7、甲公司向乙公司发出要约，欲向其出售一批货物。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而欲撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）。【多选题】
A.在要约到达乙公司之前到达乙公司
B.在乙公司发出承诺通知之前
C.与要约同时到达乙公司
D.在乙公司发出承诺的同时到达乙公司
E.在乙公司作出承诺决定之前
正确答案:A、C
答案解析:本题考查要约的撤回。要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人，所以A、C两项是正确的。
8、王某将自有房屋一套出租给赵某，租期2年。1年以后，王某由于急需用钱，欲将该房屋出售，赵某表示不买。王某遂将该房屋卖给梁某，并办理了过户登记手续。梁某遂要求赵某退租。对此，下列表述中正确的是（）。【单选题】
A.赵某有权租赁该房屋直到租赁期限届满
B.因租赁期限未满，梁某尚未取得该房屋的所有权
C.赵某有权继续租赁该房屋，但必须与梁某重新签订租赁合同
D.王某与梁某的买卖合同无效，但梁某取得该房屋的所有权
正确答案:A
答案解析:本题考查的是租赁合同及其效力问题。《合同法》第229条规定：“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”综上所述，本题正确答案是A。
9、建设行政主管部门可以将施工现场的（）委托给建设工程安全监督机构具体实施。【单选题】
A.监督管理
B.定期检验
C.监督检查
D.检验检查
正确答案:C
答案解析:本题考查的是“政府主管部门安全监督管理的相关规定”。建设行政主管部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施。
10、施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括()。【多选题】
A.制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的投入
C.组织制定安全施工措施
D.消除安全事故隐患
E.及时、如实报告生产安全事故
正确答案:C、D、E
答案解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
B.开发经验
C.项目结构与分析技术
D.施工经验
E.管理经验
工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需要整合多方面专家的知识，如：(1)组织知识；
(2)管理知识；
(3)经济知识；
(4)技术知识；
(5)设计经验；
(6)施工经验；
(7)项目管理经验；
(8)项目策划经验。
B、国际竞争性招标方式属于公开招标
C、首选国际竞争性招标方式
D、有限国际招标方式相当于邀请招标
E、不允许采用自营工程和询价采购的方式
在工程施工中发生了如下事件：
事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。
事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。
事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。
事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。
【问题】
1．指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。
2．针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求并分别说明理由。
3．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变如有改变，指出新的关键线路。
4．对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月实际工期是多少
2．本案例各事件中，施工单位是否可以提出工期索赔的判断及理由如下：
事件1：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。
事件2：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。
事件3：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。
事件4：施工单位不可提出工期索赔要求，因是施工单位自身责任造成的。
3．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路没有发生改变。
4．对于索赔成立的事件，可顺延工期1个月。实际工期是21个月。
资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为( )比较合适。
A．0 B．30％ C．50％D．60％
声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
- 2020-04-30
- 2020-09-24
- 2021-09-03
- 2019-03-09
- 2021-08-12
- 2019-11-02
- 2020-09-15
- 2020-03-13
- 2021-01-25
- 2021-01-18
- 2020-08-06
- 2020-07-09
- 2021-07-01
- 2020-11-17
- 2021-09-04
- 2020-07-05
- 2020-12-16
- 2021-07-08
- 2020-03-22
- 2019-03-15
- 2020-05-30
- 2020-07-10
- 2021-03-30
- 2020-02-08
- 2021-07-20
- 2020-02-29
- 2020-03-30
- 2021-03-15
- 2020-08-10
- 2020-06-29