2020年一级建造师《工程法规》模拟试题(2020-10-21)

发布时间：2020-10-21

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列合同中,不能实现留置权的合同是()。【单选题】

A.运输合同

B.抵押合同

C.保管合同

D.加工承揽合同

正确答案:B

答案解析:《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。故选B。

2、根据新修订的《建筑法》及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。【多选题】

A.建筑职工意外伤害保险是一种法定的强制性保险

B.建筑职工意外伤害保险是一种法定的非强制性保险

C.意外伤害保险费由施工单位支付

D.意外伤害保险费由建设单位支付

E.单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用

正确答案:B、C

答案解析:本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定。根据《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。因此，建筑职工意外伤害保险是一种法定的非强制性保险。从事危险作业的职工是指在施工现场从事如高处作业、深基坑作业、爆破作业等危险性较大的岗位的作业人员。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

3、企业申请资质证书变更，通常应当提交的材料包括（ ）。【多选题】

A.资质证书变更申请

B.企业法人营业执照复印件

C.原有资质证书正、副本原件

D.企业章程

E.与变更事项有关的证明材料

正确答案:A、B、C、E

答案解析:企业申请资质证书变更，应当提交以下材料：（1）资质证书变更申请；（2）企业法人营业执照复印件；（3）建筑业企业资质证书正、副本原件；（4）与资质变更事项有关的证明材料。故选ABCE。

4、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）。【单选题】

A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

D.建设单位只能向与其有合同关系的总包单位主张权利

正确答案:C

答案解析:本题考查的是总包单位与分包单位的责任承担。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位与分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任。当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。

5、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。【多选题】

A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

B.缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计

C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进人缺陷责任期

E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期

正确答案:A、B、C

答案解析:缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

6、当事人在合同订立后因一方违约而应向另一方支付违约金，下列关于违约金的支付叙述，正确的是（）。【单选题】

A.双方可以在合同中约定因违约产生的损失赔偿额，并按此支付

B.约定的违约金低于造成的损失的，按约定支付

C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少

D.违约方支付违约金后，合同终止

正确答案:A

答案解析:本题考查的是违约金。违约金有法定违约金和约定违约金两种。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，所以，选项B错误。约定的违约金“过分高于”造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少，所以，选项C错误；一方支付违约金后，对方当事人要求继续履行的，应当继续履行，所以，选项D错误。

7、建筑工程一切险是一种综合性保险,该险种所承保的损失范围是()。【单选题】

A.信用保险和意外伤害保险

B.财产损失保险和第三者责任保险

C.财产损失保险和意外伤害保险

D.健康保险和责任保险

正确答案:B

答案解析:建筑工程一切险承保损失主要包括两部分:物质损失部分和第三者责任。因此应选择B。

8、根据《招标投标法》有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。【单选题】

A.二分之一

B.三分之二

C.三分之一

D.四分之一

正确答案:B

答案解析:依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。故选B。

9、建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。【单选题】

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:D

答案解析:建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。 故选D。

10、下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。【单选题】

A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

B.施工图纸未经审查批准不得使用

C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全

D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

正确答案:D

答案解析:按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
建设项目总投资中的设备购置费包括（ ）。

A. 设备原价
B. 建设期贷款利息
C. 设备国内运输费用
D. 设备安装调试费
E. 设备采购保管费

答案：A,C,E
解析：
本题考查设备购置费的内容。

设备购置费包括设备原价和设备运杂费，即：

设备购置费= 设备原价或进口设备抵岸价+ 设备运杂费

设备原价系指国产标准设备、非标准设备的原价。设备运杂费系指设备原价中未包括的包装和包装材料费、运输费、装卸费、采购费及仓库保管费、供销部门手续费等。如果设备是由设备成套公司供应的，成套公司的服务费也应计人设备运杂费中。

综上所述，正确选项为ACE。
下列关于机电工程开标与评标管理要求，说法正确的是（）。

A.开标时间应与提交投标文件截止时间相同
B.一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为5人以上单数
C.评标原则包括公开、公平、公正
D.开、评标过程中，有效标书少于4家，此次招标无效，需重新招标
E.技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P254~255 / 2019版教材P240
(一)开标1.开标应公开进行。开标时间应与提交投标文件截止时间相同 。开标地点应为招标文件中预先确定的地点。若有变化应提前告知投标人。投标人少于3个的，不得开标。招标人应当重新招标。
(二)评标定标1.评标委员会组成。一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为5人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。专家由招标人从招标代理机构的专家库或国家、省、直辖市人民政府提供的专家名册中随机抽取，特殊招标项目可由招标人直接定。
在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（ ）的前提下，该工作可以利用的机动时间。

A.紧后工作最早开始
B.后续工作最迟开始
C.紧后工作最迟开始
D.本工作最早完成
答案：A
解析：
2020教材P213 / 2019教材P215
工作自由时差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。
某施工单位承担了一项矿井工程的地面土建施工任务。工程开工前，项目经理部编制了项目管理实施规划并报监理单位审批，监理工程师审查后，建议施工单位通过调整个别工序作业时间的方法，将选矿厂的施工进度计划(如图1所示)工期控制在210d内。施工单位通过工序和成本分析，得出C、D、H三个工序的作业时间可通过增加投入的方法予以压缩，其余工序作业时间基本无压缩空间或赶工成本太高。其中C工序作业时间最多可缩短4d，每缩短1d增加施工成本6000元；D工序最多可缩短6d，每缩短1d增加施工成本4000元；H工序最多可缩短8d，每缩短1d，增加施工成本5000元。经调整，选矿厂房的施工进度计划满足了监理单位的工期要求。施工过程中，由于建设单位负责采购的设备不到位，使G工序比原计划推迟了25d才开始施工。工程进行到第160d时，监理单位根据建设单位的要求下达了赶工旨令，要求施工单位将后续工期缩短5d。施工单位改变了M工序的施工方案，使其作业时间压缩了5d，由此增加施工成本80000元。工程按监理单位要求工期完工。



【问题】
1．指出选矿厂房的初始进度计划的关键工序并计算工期。
2．根据工期—成本优化原理，施工单位应如何调整进度计划使工期控制在210d内调整工期所增加的最低成本为多少元
3．对于G工序的延误，施工单位可提出多长时间的工期索赔说明理由。
4．监理单位下达赶工指令后，施工单位应如何调整后续三个工序的作业时间
5．针对监理单位的赶工指令，施工单位可提出多少费用索赔

答案：
解析：
1．初始进度计划的关键工序为：A、B、D、F、H、J(或工序①→②、②→③、③→⑤、⑤→⑥、⑥→⑦、⑦→⑧)。工期=60+35+48+16+45+12=216d。
2．应当将H工序缩短2d，D工序缩短4d，C工序缩短1d。
调整工期所增加的最低成本=2×5000+4×4000+1×6000=32000元。
3．施工单位可提出3d的工期索赔。
理由：虽然G工序延误了25d，但G工序不是关键工序，有可利用的时差，时差为44+16-38=22d，故可索赔的工期应为25-22=3d。
4．后序工序M压缩5d，H压缩5d(H调整为38d)，J作业时间不变(J调整为12d)。
5．施工单位可提出的费用索赔应为：80000+5000×5=105000元。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签