2020年一级建造师《工程法规》模拟试题(2020-05-10)

发布时间：2020-05-10

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、项目负责人的安全生产责任不包括（ ）。【单选题】

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.确保安全生产费用的有效使用

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程

D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案

正确答案:D

答案解析:项目负责人的安全生产责任包括： 对建设工程项目的安全施工负责、落实安全 生产责任制度、安全生产规章和操作规程；确保安全生产费用的有效使用；根据工程的特点 组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；及时、如实报告生产安全事故情况。

2、某政府投资的项目向社会公开招标，投标有效期到2010年4月5日截止，评标委员会于2月10日提交了评标报告，招标人最终于3月1日确定甲为中标人，并于3月2日向甲发出中标通知书，3月4日甲收到中标通知书，则下列说法正确的是（ ）。【多选题】

A.招标人确定中标人的日期不符合法律规定

B.招标人应按规定在3月2日将中标人的情况予以公示

C.中标通知书的法律性质属于承诺

D.双方应在2010年3月31日前订立书面合同

E.招标人应在2010年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

正确答案:C、D

答案解析:《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。。《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。  依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。故选CD。

3、甲与乙签订了仓储合同,约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管,并向乙支付仓储费。第二天,丙找到乙,双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限,乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此,下列说法中正确的是()。【单选题】

A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效

B.仓储合同不以仓储物交付为要件

C.甲未交付物品,乙不承担违约责任

D.甲无权要求乙承担违约责任

正确答案:B

答案解析:仓储合同是诺成合同仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。这是区别于保管合同的显著特征。故选B。

4、建设法的主体构成是（）。【多选题】

A.建设法律

B.建设行政法规

C.建设民事商事法律

D.建筑法

E.建设刑事法律

正确答案:A、B

答案解析:选项AB符合题意，本题考查的是“建设法的定义”。建设法律和建设行政法规构成了建设法的主体。

5、下列选项中,对调解的理解错误的是()。【单选题】

A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解书生效后产生执行效力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D.法院在强制执行时一般不能调解

正确答案:C

答案解析:

6、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（ ）天的拖期违约损失。【单选题】

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:D

答案解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

7、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有（ ）。【多选题】

A.劳动合同期限为5年

B.劳动报酬为2000元/月

C.劳动合同试用期为3个月

D.每年参加培训时间不得少于10天

E.从事施工现场管理工作

正确答案:A、B、E

答案解析:  劳动合同应当具备以下条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同期限；（4）工作内容和工作地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。   劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。因此，答案选A、B、E。

8、根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或（ ）环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。【单选题】

A.维修

B.检测

C.闲置

D.使用

正确答案:C

答案解析:根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。故选C。

9、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件（ ）。【单选题】

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

正确答案:A

答案解析:未取得注册证书和执业印章，担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人，或者以注册建造师的名义从事相关活动的，其所签署的工程文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以1万元以上3万元以下的罚款。故选A。

10、关于仲裁审理案件的方式,表述正确的是()。【单选题】

A.不公开也不开庭

B.不公开但开庭

C.公开但不开庭

D.公开且开庭

正确答案:B

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。