2020年一级建造师《工程法规》历年真题(2020-02-01)

发布时间：2020-02-01

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位,乙的下列行为不符合法律规定的有(  )。【多选题】

A.乙以甲的名义的媒体上发布招标公告

B.乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标

C.为保持公平、公正,乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构

D.乙接受委托后,指派工作人员张某具体操办该招标事宜

E.乙接受某一投标人委托,指派王某编制该工程投标书

正确答案:B、C、E

答案解析:招标代理机构在招标活动中可以代理的事项,书上列举了七项。注意:代理公司可以“协助”定标,但不可以定标;可以“草拟”合同,但不可以“签订”合同。因此,B项错误。其次,《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》中规定:未经招标人同意,工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。所以C项也是不符合法律规定的。E项违反了“工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系、合作经营关系或其他利益关系”。所以E项也是不符合法律规定的。

2、建设工程项目招标中,中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元,拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权(  )。【单选题】

A.没收招标保证金,但无权主张保证金以外的赔偿

B.没收投标保证金,且有权主张保证金以外的0.5万元损失

C.没收投标保证金,且有权主张保证金以外的2.5万元损失

D.向法院诉讼要求赔偿,但不得自行没收投标保证金

正确答案:B

答案解析:中标人缔约过失责任:没收投标保证金;损失超出投标保证金的,除了没收投标保证金外,还应当赔偿超出部分的损失。

3、建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍()。【单选题】

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门的同意,可以继续使用

C.所住员工必须无条件迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

正确答案:C

答案解析:选项C在教材上没有原文作为直接答题依据,而是需要推测。

4、小张今年17周岁,到城里打工一年挣得工资2万元。现小张回到家乡承包一小型砖厂,则关于该承包协议效力的说法,正确的是(  )。【单选题】

A.因小张是限制民事行为能力人,该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力,该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力,该协议有效

D.因小张不具备相应的民事行为能力,该协议可撤销

正确答案:C

答案解析:已满16周岁未满18周岁,自食其力的,是完全民事行为能力人。

5、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同,也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(  )。【单选题】

A.违背当事人的意志

B.乘人之危

C.显示公平

D.损害国家利益

正确答案:D

答案解析:欺诈胁迫订立的合同,损害国家利益的,无效;未损害国家利益的,可撤销(而不是无效)。

6、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标,以投资考察的名义,安排市主管领导及其家人赴欧洲旅游,并在国外为其购买了贵重纪念品,共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪,人民法院应当(  )。【单选题】

A.仅对甲单位进行刑事处罚

B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚

C.对甲单位或其直接负责人进行刑事处罚

D.对甲单位和其直接负责人分别进行刑事处罚

正确答案:D

答案解析:考查行贿罪。行贿罪的犯罪主体可以是自然人,也可以是单位。单位犯罪的,由单位和直接责任人承担刑事责任。

7、由于供货商未能按期交货,买方要求解除材料采购合同。按照《合同法》的规定,合同解除后,合同中约定的(  )条款仍然有效。【多选题】

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.清理

E.担保

正确答案:B、C、D

答案解析:合同终止后,结算条款、清理条款、争议解决条款仍有效。

8、建设单位在施工合同履行中未能按约定付款,由此可能承担的法律责任是(  )。【单选题】

A.警告

B.支付违约金

C.罚款

D.赔礼道歉

正确答案:B

答案解析:A、C项适用行政责任,D项适用民事侵权责任,只有B项适用违约责任。

9、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料,应当在监理人员监督下现场取样并送(   )的检测单位检测。【单选题】

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

正确答案:A

答案解析:《建设工程质量管理条例》第31条规定:“施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。”“施工单位”对涉及结构安全的试块、试件、有关材料,应当在“建设单位或者监理单位”监督下现场取样,并送具有相应资质等级的检测单位检测。

10、施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中,符合环境保护相关法律法规规定的是  (  )。【单选题】

A.工业废水处理达标后排入河流

B.经当地环境部门许可,将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

正确答案:A

答案解析:本题考查水污染防治的具体规定。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某施工企业有一台原值为600000元，预计使用年限为5年，预计净残值率为1%的施工机械，如果采用年数总和法对设备计算折旧，第3年应计提的折旧额为（ ）。

A. 200000元
B. 118800
C. 129000
D. 98000

答案：B

解析：

本题考查的是年数总和法的计算。

年数总和法是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法。逐年递减分数的分子为该项固定资产年初时尚可使用的年数，分母为该项固定资产使用年数的逐年数字总和。

本题中，该设备的预计使用年限为5年，使用年数逐年数字总和=（1+2+3+4+5）=15（年），在第3年年初尚可使用3年，则逐年递减分数=3/15=0.2，故第三年折旧额=600000×（1-1%）×0.2=118800（元）。

综上所述，本题的正确答案为B项。

---

某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250 万元。预付备料款2800 万元，每月底按月支付施工进度款。竣工结算时，结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中，发生了如下事件：
事件1：建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15d 后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定，要求整改后再进行招标。
事件2：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件3：基坑施工时正值雨季，连续降雨导致停工6d，造成人员窝工损失2.2 万元。一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2d，人员窝工损失1.4 万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件4：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件5：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件6：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数见下表。
各调值因素的比重、基准和现行价格指数



【问题】
1.事件1 中，指出招标文件规定的不妥之处，并分别写出理由。
2.事件2 中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？（精确到小数点后两位）
3.事件3 中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4.事件4 中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理？并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下，变更价款应如何处理？
5.事件5 中，施工单位、建设单位做法是否正确？并分别说明理由。
6.事件6 中，列式计算经调整后的实际计算价款应为多少万元？（精确到小数点后两位）

答案：

解析：

1.事件1 中，招标文件中规定的不妥之处及理由。
（1）不妥之处：合格投标人为本省企业。
理由：招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人。
（2）不妥之处：自招标文件发出之日起15d 后投标截止。
理由：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20d。
（3）不妥之处：招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。
理由：对于投标人提出的疑问，招标人应该以书面形式回复，并发送给所有购买招标文件的投标人。
2.预付备料款的起扣点=14250-2800/55%=9159.09 万元。
3.事件3 中，四项索赔是否成立的判断及相应的理由。
（1）连续降雨致停工6d 的工期索赔不成立。
理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到的风险，应该由承包商承担。
（2）连续降雨造成人员窝工损失2.2 万元的费用索赔不成立。
理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到的风险，应该由承包商承担。
（3）罕见特大暴雨造成停工2d 的工期索赔成立。
理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延。
（4）罕见特大暴雨造成人员窝工损失1.4 万元的费用索赔不成立。
理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，窝工费用由承包商自己承担。
4.事件4 中，监理工程师不批准变更价款申请是合理的。
理由：工程变更发生追加合同价款的，应该在14d 内提出。承包人在双方确定变更后14d 内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）的规定，变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单（或预算书）中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成原则，由合同当事人进行商定，或者总监理工程师按照合同约定审慎作出公正的确定。任何合同一方当事人对总监理工程师的确定有异议时，按照合同约定的争议解决条款执行。
5.事件5 中，施工单位、建设单位做法是否正确的判断及理由。
（1）建设单位要求复验的做法正确，施工单位不予同意的做法不正确。
理由：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）规定：无论建设单位代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。
（2）施工单位要求补偿增加的费用的做法正确，建设单位予以拒绝的做法不正确。
理由：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）规定：经现场复验后检验质量满足要求，复验增加的费用由建设单位承担。
6.事件6 中，经调整后的实际计算价款=14250 万元×（0.20+0.15×1.12/0.99+0.30×1.16/1.01+0.12×0.85/0.99+0.15×0.80/0.96+0.08×1.05/0.78）=14962.13 万元。

---

预应力钢丝质量评定方法的外观质量中，钢丝表面不得有（ ）等。

A.裂纹
B.小刺结损伤
C.氧化铁皮
D.肉眼可见的麻坑
E.水渍

答案：A,B,C,D

解析：

预应力钢丝质量评定方法的外观质量中，钢丝表面不得有裂纹、小刺结损伤、氧化铁皮和油渍，也不得有肉眼可见的麻坑。

---

为了贯彻实施安全生产管理制度，工程承包企业应结合自身实际情况建立健全本企业的安全生产规章制度，一般包括（ ）等。

A．安全值班制度

B. 各种安全技术操作规程

C. 安全事故预报制度

D. 加班加点审批制度

E. 防火、防爆、防雷、防静电制度

正确答案：ABDE

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。