2020年一级建造师《工程法规》历年真题(2020-02-20)

发布时间：2020-02-20

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《安全生产法》的规定,在进行施工组织设计时,储存危险物品的仓库与员工宿舍(   )。【单选题】

A.可以在同一座建筑物内,但必须保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内,但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内,但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内,并应当保持安全距离

正确答案:D

答案解析:不能作员工宿舍的有:有车间的、有仓库的、有危险品的、未竣工的,共四类建筑物。要求员工宿舍不得与上述四项在同一座建筑物内,并应当保持安全距离。

2、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同,也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是(  )。【单选题】

A.违背当事人的意志

B.乘人之危

C.显示公平

D.损害国家利益

正确答案:D

答案解析:欺诈胁迫订立的合同,损害国家利益的,无效;未损害国家利益的,可撤销(而不是无效)。

3、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应().【单选题】

A.具备一定的施工管理实践经验和资历

B.具备一定的施工管理实践经验和资历,并具有一定外语水平

C.具备丰富的施工管理实践经验和资历

D.具备丰富的施工管理实践经验和资历,并具有一定外语水平

正确答案:A

答案解析:本题考查执业管理制度。

4、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付,故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款,但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。【单选题】

A.2004年4月1日

B.2004年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

正确答案:D

答案解析:诉讼时效,是指权利人在法定期间内,不行使权利即丧失请求人民法院保护的权利。本题诉讼时效为“普通诉讼时效”,为2年。该时效自施工单位“知道或应当知道”其权益受到侵害之日起计算,即2003年4月2日。此后,施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款,属于诉讼时效中断,从中断时起,诉讼时效期间重新计算。故选项D正确。题目强调了建设单位未作出任何答复。注意这是诉讼时效命题中最惯用的障眼法,其实只要债权人要求履行,无论债务人是否同意,均构成诉讼时效中断。

5、法院终审判决甲公司拖欠乙工程款及利息,甲到期没有付款,乙申请法院执行。在执行过程中,甲、乙双方达成分期付款协议,但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是(  )。【单选题】

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

D.乙可以提起审判监督程序

正确答案:B

答案解析:如一方当事人不履行和解协议,原判决书恢复执行。

6、根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列行为不属于违法分包的是()。【单选题】

A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包

B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司

C.总承包单位经建设单位同意将部分工程分包给某公司

D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程

正确答案:C

答案解析:A项,禁止将建筑工程肢解后分包。B项,总承包单位不能将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。D项,总承包单位不能将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位。

7、建设工程项目招标中,中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元,拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权(  )。【单选题】

A.没收招标保证金,但无权主张保证金以外的赔偿

B.没收投标保证金,且有权主张保证金以外的0.5万元损失

C.没收投标保证金,且有权主张保证金以外的2.5万元损失

D.向法院诉讼要求赔偿,但不得自行没收投标保证金

正确答案:B

答案解析:中标人缔约过失责任:没收投标保证金;损失超出投标保证金的,除了没收投标保证金外,还应当赔偿超出部分的损失。

8、甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业,并书面约定按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元,第二年由于经营不善亏损200万元,则下列说法中,正确的是(  )。【单选题】

A.第一年甲应分配利润50万元

B.第二年乙分担亏损30万元

C.清算之前,合伙人可以要求分割合伙企业财产

D.第二年若企业清算,三人共赔偿100万元,责任终止

正确答案:A

答案解析:依题意“按出资额的比例分享利润、分担亏损”可知A项正确。

9、咨询单位申请招标代理机构资质时,(  )不是必备条件。【单选题】

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务相应的资金

C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

正确答案:D

答案解析:根据《招标投标法》第13条的规定,招标代理机构是“依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织”。招标代理机构应当具备下列条件:(3)有符合可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

10、小张今年17周岁,到城里打工一年挣得工资2万元。现小张回到家乡承包一小型砖厂,则关于该承包协议效力的说法,正确的是(  )。【单选题】

A.因小张是限制民事行为能力人,该协议效力待定

B.因小张不具备相应的民事行为能力,该协议无效

C.因小张具备相应的民事行为能力,该协议有效

D.因小张不具备相应的民事行为能力,该协议可撤销

正确答案:C

答案解析:已满16周岁未满18周岁,自食其力的,是完全民事行为能力人。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如图1所示。



施工过程中发生了如下事件：
事件1：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。
事件2：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1d。
事件3：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4d。
事件4：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4d，材料损失费1万元。
事件5：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1d，该项技术组织措施费0．6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1．该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)计划工期是多少
2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3．该工程可得到的工期补偿为多少天工期奖(罚)款是多少
4．合同约定人工费标准是30元／工日，窝工人工费补偿标准是18元／工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30％。在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少

答案：

解析：

1．该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程。计划工期为41周。2．上述各事件中，乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的判断及理由如下：
(1)事件1：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。
(2)事件2：可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。
(3)事件3：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。
(4)事件4：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
(5)事件5：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为赶工期做出的决策，属于自身原因。
3．综上所述，事件1、事件2可进行工期索赔。基础工程是关键工作，延长3d，可获得3d的工期补偿；辅楼工程延长1d，但它不是关键线路，且有8周的总时差，所以，不能获得工期补偿。故乙方可得到的工期补偿为3d。
如图4所示，经计算实际工期为293d，工期罚款为：[293-(41×7+3)]×2500=3×2500=7500元。


4．乙方应得到的索赔款为：(15×18+40×30+50000+20000)×(1+30％)=92911元。

---

我国采用的是多步式利润表，其主要优点是（ ）。

A、体现出收入与费用支出分配比的层次性
B、有利于不同企业之间进行比较
C、有利于预测企业未来的盈利能力
D、便于对企业的经营情况进行分析
E、便于对企业的利润来源进行分析

答案：A,B,C,D

解析：

2020版教材P136 / 2019版教材P130
我国采用的是多步式利润表，通过对当期的收入、费用、支出项目按性质加以归类，按利润形成的主要环节列示一些中间性利润指标，如营业利润、利润总额、净利润，分步计算当期净损益。这种多步式利润表注意了收入与费用支出配比的层次性，便于对企业的经营情况进行分析，有利于不同企业之间进行比较，有利于预测企业未来的盈利能力，从而满足报表使用者对会计信息的需求.

---

某海港码头泊位码头顶面高程为+3．0m，设计高水位+1．2m，某浪溅区上界为( )。

A.+2．2m
B.+2．7m
C.+3．0m
D.+3．5m

答案：B

解析：

@##

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。