2021年一级建造师《工程法规》历年真题(2021-05-03)

发布时间：2021-05-03

2021年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服,向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任,下列说法正确的是( )。【单选题】

A.举证责任的分配原则是“谁主张,谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

正确答案:B

答案解析:行政诉讼证据的规则与民事诉讼证据的规则有相近之处,但也有其自身的特别规则。根据《行政诉讼法》有关规定,主要表现在:(1)民事诉讼举证责任分配的基本原则是“谁主张,谁举证”。而在行政诉讼中,被告对其作出的具体行政行为负有举证责任,并应当提供该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。(2)在行政诉讼中,行政诉讼证据主要是在作出具体行政行为程序中已产生或确定的证据,并主要由被告提供。在诉讼过程中,被告不得自行向原告和证人收集证据。

2、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司,建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前,应当由( )按照有关规定申请领取施工许可证。【单选题】

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司

正确答案:D

答案解析:施工许可证应当由建设单位申请领取。

3、根据招标投标相关法律的规定,在投标有效期结束前,由于出现特殊情况,招标人要求投标人延长投标有效期时,( )。【单选题】

A.投标人不得拒绝延长,并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长,并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长,但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长,但无权收回其投标保证金

正确答案:B

答案解析:《工程项目施工招标投标办法》第29条规定,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在原投标有效期结束前,出现特殊情况的,招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容,但应当相应延长其投标保证金的有效期;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿,但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

4、甲公司与乙公司组成联合体投标,则下列说法正确的是( )。【单选题】

A.共同投标协议在中标后提交

B.甲公司与乙公司必须是同一专业

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

正确答案:D

答案解析:联合体投标是指某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合,以一个投标人的身份去投标的行为。《招标投标法》第31条规定,两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。

5、根据《民事诉讼法》的规定,起诉必须符合的条件有( )。【多选题】

A.有充分的证据

B.有明确的被告

C.属于人民法院受理民事诉讼的范围

D.原告是与本案有间接利害关系的公民

E.有书面的起诉书

正确答案:B、C

答案解析:本题主要考查审判程序。

6、以下各项纠纷中,属于《仲裁法》调整范围的是( )。【多选题】

A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B.村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

正确答案:A、C、D

答案解析:B项属于农业承包合同纠纷仲裁,E项属于劳动仲裁范围。

7、根据不同的分类标准,建设工程施工合同属于( )。【单选题】

A.有名合同、双务合同、有偿合同

B.有名合同、双务合同、不要式合同

C.无名合同、单务合同、要式合同

D.有名合同、单务合同、要式合同

正确答案:A

答案解析:建设工程施工合同属于有名合同、双务合同、有偿合同、要式合同。

8、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服,可以向( )申请行政复议。【多选题】

A.市建设行政主管部门

B.市人民政府

C.省级建设行政主管部门

D.省级人民政府

E.国务院建设行政主管部门

正确答案:B、C

答案解析:本题主要考查行政复议程序。

9、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案,人民法院立案审理。在庭审中,甲方未经法庭许可中途退庭,则人民法院对该起诉讼案件( )。【单选题】

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进人再审程序

正确答案:B

答案解析:根据《民事诉讼法》的规定,原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理。

10、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是( )。【单选题】

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

正确答案:C

答案解析:建设单位的质量责任和义务包括:(1)依法对工程进行发包的责任;(2)依法对材料设备招标的责任;(3)提供原始资料的责任;(4)不得干预投标人的责任;(5)送审施工图的责任;(6)依法委托监理的责任;(7)确保提供的物资符合要求的责任;(8)不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;(9)依法组织竣工验收的责任;(10)移交建设项目档案的责任。C选项中“不得变动”字样不正确,按照上述第8条规定:“不得擅自改变”不等于“不得变动”,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。

下面小编为大家准备了一级建造师的相关考题，供大家学习参考。

施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为( )。
A．筛选审查法 B．对比审查法
C．分组计算审查法 D．逐项审查法

答案：A

解析：

本题考核的是施工图预算的审查。逐项审查法又称全面审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。分组计算审查法就是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法。对比审查法是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。建筑工程面积和高度虽不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。

背景
沿海某机场，原为军民合用机场，跑道长度为2600m，平滑道一条，垂直联络道五条。现进行改扩建，跑道单向延长400m，平滑道由18m加宽到23m并延长至跑道相等长度，加四条快速联络道。某施工单位通过公开招标，中标了跑道延长工程，中标价格2480万元，工期4个月。由于工期紧，任务重，施工单位在上报了不停航施工方案，在地区民航局未批准的情况下，建设单位同意施工单位开始施工。由于机场管线复杂，又未提供综合管网图，施工前也没有挖探沟，导致施工过程中，经常挖断电缆，甚至影响飞行安全，导致降落飞机复飞事故一次，工期一拖再拖，施工近一年还没竣工，最后建设单位不得不向地区民航管理局申请，暂缓飞行区改扩建工程。
事件一：为了在合同工期内完成施工任务，在地区民航管理局没有审批不停航施工方案情况下，施工单位为避免窝工，开始施工。
事件二：为了开拓建筑市场，虽然工期和报价存在风险，但还是接受中标并签订了施工合同，为降低施工成本，土方施工前，没有挖探沟探明管线就开始施工。
事件三：在建设单位取消该项0后，施工单位以减少工程量、业主违约为由，要求建设单位费用索赔。
问题
(1)不停航施工方案审批程序是什么，上述施工单位做法是否合理？
(2)施工过程中，施工单位在未探明管线的情况下，擅自施工，造成后果谁负责？
(3)施工单位提出索赔是否合理？

答案：

解析：

分析
(1)机场管理机构应当提交完整资料，向地区民航管理机构申请不停航施工，待批准后，方可委托监理单位，向施工单位签发开工令，进行施工。
(2)不停航施工费用已包含挖探沟费用，如未探明管线，造成飞行安全事故，责任由施工单位承担，并由施工单位承担经济损失。
(3)不可以索赔，原因是：造成取消工程量的直接原因是工期延误。延误的原因是施工单位没有采取合理的不停航施工方案造成的，责任方在施工单位，不在建设单位。建设单位是为不影响机场航空飞行安全，暂缓改扩建工程。

在交通稀少的机场一般不设进近管制室，进近管制服务可以由（　　）来提供。

A．区域管制中心
B．管理局调度室
C．空中交通服务报告室
D．终端管制区

答案：A

解析：

航空器整个飞行过程由塔台管制室、进近管制室、区域管制室(区域管制中心)分别管制。不设进近管制时，进近管制任务可由机场管制塔台或区域管制中心来提供。

获得IS09000质量管理体系认证的企业因质量体系严重不符合规定而被撤销认证的，最早可在撤销认证（）后重新提出认证申请。

A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年

答案：B

解析：

本题主要考察的是企业质量管理体系的认证与监督。

根据ISO9000：2005，认证注销是企业的自愿行为。在企业体系发生变化或证书有效期届满时未提出重新申请等情况下，认证持证者提出注销的，认证机构予以注销，收回体系认证证书。撤销认证的企业一年后可重新提认证申请。

综上所述，正确选项为B。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。