2021年一级建造师《公路工程》历年真题(2021-12-10)

发布时间：2021-12-10

2021年一级建造师《公路工程》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、下列各质量控制点中，不属于钻孔灌注桩基础质量控制关键点的是（）。【单选题】

A.桩位坐标控制

B.泥浆指标控制

C.沉渣池水位高度控制

D.混凝土标号控制

正确答案:C

答案解析:钻孔灌注桩基础质量控制关键点包括：①桩位坐标与垂直度控制。②护筒埋深。③泥浆指标控制。④护筒内水头高度。⑤孔径的控制，防止缩径。⑥桩顶、桩底标高的控制。⑦清孔质量（嵌岩桩与摩擦桩要求不同）。⑧钢筋笼接头质量。⑨导管接头质量检查与水下混凝土的灌注质量。

2、下列情况中，属于工程项目进度检查内容的有（）。【多选题】

A.工作量的完成情况

B.安全生产费用的使用情况

C.工作时间的执行情况

D.资源使用及进度互配情况

E.上次进度检查提出问题的处理情况

正确答案:A、C、D、E

答案解析:公路工程项目进度检查应包括下列内容：（1）工作量的完成情况。（2）工作时间的执行情况。（3）资源使用及进度的互配情况。（4）上次检查提出问题的处理情况。

3、关于柴油发电机组安装要求的说法，正确的有（）。【多选题】

A.柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统相序一致

B.发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ

C.发电机中性线（工作零线）严禁与接地干线直接连

D.塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为24KV，时间为15min，泄露电流稳定，无击穿现象

E.发电机必须进行静态试验和运转试验

正确答案:A、B、E

答案解析:柴油发电机组安装要求：（1）柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统相序一致；（2）发电机中性线（工作零线）应与接地干线直接连接；（3）发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为2.4kV，时间为15min，泄漏电流稳定，无击穿现象。（4）发电机的试验必须符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015附录A中规定的发电机的静态和运转试验标准。

4、根据《公路建设市场管理办法》，项目施工应当具备的条件有（）。【多选题】

A.施工、监理单位已依法确定

B.项目已列入公路建设年度计划

C.初步设计文件已经完成

D.征地手续已办理，拆迁全部完成

E.建设资金已经落实，并经交通运输主管部门审计

正确答案:A、B、E

答案解析:项目施工应当具备以下条件：（1）项目已列入公路建设年度计划。（2）施工图设计文件已经完成并经审批同意。（3）建设资金已经落实，并经交通运输主管部门审计。（4）征地手续已办理，拆迁基本完成。（5）施工、监理单位已依法确定。（6）已办理质量监督手续，已落实保证质量和安全的措施。

5、关于高速公路计重收费系统功能的说法，错误的是（）。【单选题】

A.净化货物运输市场，维护守法者的利益

B.有效防止超重车辆对高速公路的破坏，延长高速公路的使用寿命

C.增加高速公路的维修保养费用

D.减少道路交通事故，提高道路服务水平

正确答案:C

答案解析:高速公路计重收费系统功能包括：（1）有效防止超重车辆对高速公路的破坏，保护道路，延长高速公路的使用寿命。（2）净化货物运输市场，维护守法者的利益。（3）减少高速公路的维修保养费用。（4）减少道路交通事故，提高道路服务水平。

6、适合采用顶推法施工的桥梁有（）。【多选题】

A.等曲率曲线桥

B.多跨变高梁桥

C.竖向曲率大的桥梁

D.宽深河道上的下承式钢管拱桥

E.等截面钢桁梁桥

正确答案:A、D、E

答案解析:顶推法多应用于预应力钢筋混凝土等截面连续梁桥和斜拉桥梁的施工。不适应多跨变高梁，曲率变化的曲线桥和竖向曲率大的桥梁，受顶推悬臂弯矩的限制，顶推跨径大于70~80m不经济。

7、根据《公路工程标准施工招标文件》，除非合同另有规定外，应包括在其他支付项目中不单独计量的是（）。【单选题】

A.工程一切险

B.临时道路修建养护费

C.脚手架

D.施工环保费

正确答案:C

答案解析:除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。

8、隧道施工中，应提出预警并实行Ⅰ级管理的情形有（）。【多选题】

A.支护结构出现开裂

B.渗水压力或水流量突然增大

C.地表出现开裂、坍塌

D.水体颜色或悬着物发生变化

E.喷混凝土厚度小于设计值

正确答案:A、C

答案解析:遇到下列情况之一时，也应提出预警并分级管理。（1）支护结构出现开裂，实行Ⅰ级管理；（2）地表出现开裂、坍塌，实行Ⅰ级管理；（3）渗水压力或水流量突然增大，实行Ⅱ级管理；（4）水体颜色或悬着物发生变化，实行Ⅱ级管理。

9、用于标识工程项目岗位职责的驻地标识牌的是（）。【单选题】

A.项目管理制度牌

B.廉政监督牌

C.安全保障体系牌

D.质量保证体系牌

正确答案:A

答案解析:项目管理制度牌（含职责牌）标识内容包括岗位职责、管理制度。要求在牌底部有单位名称。

10、桥梁基础施工的基坑排水方法中，井点降水法不适用于（）的土质基坑。【单选题】

A.无砂的黏质土

B.地下水位较高

C.坑壁不易稳定

D.土质较差且有严重流砂

正确答案:A

答案解析:井点降水法适用土质较差且有严重流砂现象、细（粉）砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑，在无砂的黏质土中不宜使用。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒采用永久井架凿井。主、副井井筒段采用冻结法施工，基岩段采用普通法施工。井筒基岩段预计涌水量8m3／h。主、副井井筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担。该施工单位编制了矿井施工方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间3个月。箕斗装载硐室与主井井筒同时施工，主、副井同时到底进行短路贯通。
在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层。该含水层涌水达到20m3／h，施工单位凭借自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用15万元，该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用15万元和延长工期2个月的索赔。主井井筒通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工，副井井筒施工速度正常，为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整的施工方案。
【问题】
1．副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?
2．确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。
3．施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。
4．强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?
5．为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?

答案：
解析：
1．副井井筒利用永久井架凿井具有下列特点： 优点：可节省临时井架的使用费，加快副井的改装速度，缩短建井工期。
缺点：提前使用副井井架会增加前期投资和前期准备工期，另外给井筒施工设备布置带来不便。
2．该矿井主、副井井筒的合理开工顺序为主井先开工，副井后开工。其间隔时间是3个月。
该开工顺序优点是可实现主副井同时到底，同时进行短路贯通，贯通时间快，独头掘进距离短。有利于提前改装临时罐笼，加大提升能力，尽快形成井下巷道快速开拓的条件，可以缩短主副井交替装备的工期。
3．施工单位提出索赔合理。
理由：造成工期延误2个月，施工单位的原因造成。因为在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，不属于施工单位的责任，且施工单位提出采用强排水方法经过建设单位同意的。
4．强排水方法通过含水层对施工单位的作业环境造成不利影响有人员在淋水的环境中作业，对作业质量控制不利，而且有增大安全隐患的诱因；对井筒的质量控制不利。
由于淋水会沿井壁进入混凝土，会造成井壁跑浆，影响混凝土强度、外观、密实度等质量问题。
5．由于主井延误2个月，使主井延迟2个月到底。可暂不施工装载硐室，主井到井底车场水平先进行短路贯通。这样装载硐室就不在关键线路上，可待副井永久装备完成后，主井永久装备前完成装载硐室的施工。
某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。

A. 15
B. 16
C. 17
D. 20

答案：D
解析：
2007年建设工程法规真题第61题

《仲裁法》规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。因此，丙为首席仲裁员。

裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。

本题中，甲乙丙三人的意见不一致，故应按照首席仲裁员即丙的意见作出，应当赔偿20万元。

综上所述，本题正确答案为D。
建设工程项目进度控制中涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用属于（　　）。

A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：D
解析：
2020/2019教材P146
建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念、设计技术路线、设计方案会对工程进度产生不同的影响，在设计工作的前期，特别是在设计方案评审和选用时，应对设计技术与工程进度的关系作分析比较。在工程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的可能性。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签