2022年一级建造师《公路工程》章节练习(2022-05-25)

发布时间：2022-05-25

2022年一级建造师《公路工程》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理第一章公路工程施工技术5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、桥下净空高度是（）至桥跨结构最下缘间的距离。【多选题】

A.设计洪水位

B.低水位

C.计算通航水位

D.高水位

E.桥下线路路面

正确答案:A、C

答案解析:桥下净空高度是设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离，以H表示，它应保证能安全排洪，并不得小于对该河流通航所规定的净空高度。

2、属于桥梁附属设施的是（）。【单选题】

A.锥形护坡

B.桥墩

C.桥跨结构

D.基础

正确答案:A

答案解析:桥梁附属设施包括桥面系、伸缩缝、桥头搭板和锥形护坡等。

3、下列关于隧道塌方处理措施的说法错误的是（）。【单选题】

A.岩石类塌方的围岩级别一般为Ⅱ~Ⅳ级

B.土质类塌方的围岩级别一般为Ⅳ~Ⅵ 级

C.岩石类塌方已塌至隧道上方的原地面时，应及时处理地面塌口，后处理洞内塌方

D.处理土质隧道塌方时应采用清渣的方式处理

正确答案:D

答案解析:本题考查的是隧道塌方的处理措施。土质隧道塌方不宜采用清渣的方式处理。

4、一级公路，面层为沥青混凝土 AC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（）。【单选题】

A.粘层

B.透层

C.反滤层

D.垫层

正确答案:B

答案解析:透层的作用：为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。

5、桥梁工程的基本体系可归结为（）几种基本体系。【多选题】

A.梁式

B.拱式

C.斜拉式

D.悬索桥

E.刚架桥

正确答案:A、B、D、E

答案解析:桥梁按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、刚架桥、悬索桥四种基本体系。

下面小编为大家准备了一级建造师的相关考题，供大家学习参考。

仲裁协议应当具备的内容是()。（2015）

A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会
B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项
C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会
D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

答案：B

解析：

仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定：（1）合同工期465天，2015年10月1日开工；（2）签约合同价为5800万元；（3）履约保证金兼具工程质量保证金功能，施工进度付款中不再预留质量保证金；（4）工程预付款为签约合同价的10%，开工前分两次支付，工程预付款的扣回与还清按公式计算R=A（C-F1S）/（F2-F1）S；F1=20%，F2=90%。
合同签订后发生如下事件：
事件一：项目部要求编制了该工程的施工进度计划如图2所示，经监理人批准后，工程如期开工。

事件二：承包人完成施工控制网测量后，按监理人指示开展了抽样复测；（1）发现因发包人提供的某基准线不准确，造成与此相关的数据均超过允许误差标准，为此监理人指示承包人对发包人提供的基准点、基准线进行复测，并重新进行了施工控制网的测量，产生费用共计3万元，增加工作时间5天；（2）由于测量人员操作不当造成施工控制网数据异常，承包人进行了测量修正，修正费用0.5万元，增加工作时间2天。针对上述两种情况承包人提出了延长工期和补偿费用的索赔要求。
事件三：“土石方开挖及垫层Ⅲ”施工中遇到地质勘探未查明的软弱底层，承包人及时通知监理人。监理人会同参建各方进行现场调查后，把该事件界定为不利物质条件，要求承包人采取合理措施继续施工，承包人按要求完成地基处理工作，导致“土石方开挖及垫层Ⅲ”工作时间延长了20天，增加费用8.5万元，承包人据此提出了延长工期20天和增加费用8.5万元的要求；
事件四：截止2016年10月，承包人累计完成合同金额4820万元，2016年11月份监理人审核批准的合同金额442万元。
<1>、指出事件一施工进度计划图（图2）的关键线路（用节点编号表示）；“土石方开挖及垫层Ⅲ”工作的总时差。
<2>、事件二，承包人应获得的索赔有哪些？简要说明理由。
<3>、事件三中，监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后，监理人按照什么处理程序办理？承包人的要求是否合理？简要说明理由。
<4>、计算2016年11月份的工程预付款扣回金额，承包人实得金额（单位：万元，保留2位小数）

答案：

解析：

<1>、（1）关键线路：①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨→?→?；
（2）土石方开挖及垫层Ⅲ总时差：5天。
<2>、（1）承包人应获得的索赔：费用3万元，增加工作时间5天。
（2）理由：发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用（3万元）。因为该工作属于准备工作（关键工作），事件导致延误5天，将造成工期延误（5天），可以索赔。测量人员操作不当造成施工控制网数据异常是承包人的责任，不能索赔工期和费用。
<3>、（1）处理程序：监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（2）费用要求合理，工期要求不合理；
理由：事件三为不利物质条件，属于发包人责任，所以承包人有权要求增加费用；
因为“土石方开挖及垫层Ⅲ”总时差5天，延误20天，超出其总时差，所以索赔工期20-5=15天；
<4>、工程预付款=5800×10%=580（万元）。
截止10月预付款扣回：R=580×（4820-20%×5800）/（90%-20%）5800=522.86（万元）。
截止11月合同累计完成金额为4820+442＞5800×90%，所以11月扣除预付款：580-522.86=57.14（万元）。
承包人实得金额：442-57.14=384.86（万元）。

钢筋混凝土管桩适用于入土深度不大于25m，下沉所用振动力不大的条件，其()。

A.制造工艺简单，设备比较复杂
B.制造工艺复杂，设备比较简单
C.制造工艺和设备比较复杂
D.制造工艺和设备比较简单

答案：D

解析：

天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于（）。

A.0．9
B.1．5
C.1．8
D.2．0

答案：B

解析：

2020版教材页码P115-118
天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于1.5。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。