2020年一级建造师《港口与航道》章节练习(2020-01-31)

发布时间：2020-01-31

2020年一级建造师《港口与航道》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理港口与航道工程项目施工相关法规与标准5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、《中华人民共和国港口法》(2003年6月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)第四十五条规定( )由县级以上地方人民政府或者港口行政管理部门责令限期改正;逾期不改正的,由作出限期改正决定的机关申请人民法院强制拆除违法建设的设施;可以处5万元以下罚款。【多选题】

A.使用非深水岸线,未经国务院交通主管部门会同国务院经济综合宏观调控部门批准的

B.未经依法批准,建设港口设施使用港口岸线的

C.船舶携带危险品进出港未办理申请手续的

D.商检设施和卫生检疫设施未与主体工程同时设计同时施工同时投入使用的

E.违反港口规划建设港口码头或者其他港口设施的

正确答案:B、E

答案解析:

2、《中华人民共和国港口法》(2003年6月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)第十三条规定在港口总体规划区内建设港口设施,使用非深水岸线的,由()批准。【单选题】

A.国务院交通主管部门

B.各省(自治区直辖市)交通主管部门

C.国务院交通主管部门会同国务院经济综合宏观调控部门

D.港口行政管理部门

正确答案:D

答案解析:

3、港口工程设计分为（ ）阶段。【多选题】

A.可行性研究

B.初步设计

C.施工图设计

D.预可行性研究

E.项目建议

正确答案:B、C

答案解析:

4、《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》(国务院1983年12月29日发布)第五条规定( )不得向河口附近的港口淡水水域海洋特别保护区和海上自然保护区排放油类油性混合物废弃物和其他有毒害物质。【单选题】

A.施工船舶

B.任何船舶

C.货运船舶

D.从事经营活动的所有船舶

正确答案:B

答案解析:

5、《中华人民共和国港口法》(2003年6月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)第七条规定港口规划应符合城镇体系规划,并与土地利用总体规划城市总体规划江河流域规划防洪规划海洋功能区划( )以及法律行政法规规定的其他有关规划相衔接协调。【单选题】

A.水路运输发展规划

B.水路运输发展规划和其他运输方式发展规划

C.水路运输发展规划和航空运输发展规划

D.公路铁路航空运输发展规划

正确答案:B

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。

A.参加全国建造师执业资格考试命题工作
B.从事注册建造师辅导教材编写工作
C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文
D.参加建造师考前培训授课工作
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P80
注册建造师在每一注册有效期内从事以下工作并取得相应证明的，可充抵继续教育选修课部分学时：1、参加全国建造师执业资格考试大纲编写及命题工作，每次计20学时；2、从事注册建造师继续教育教材编写工作，每次计20学时；3、在公开发行的省部级期刊上发表有关建设工程项目管理的学术论文的，第一作者每篇计10学时，公开出版5万字以上专著、教材的，第一、二作者每人计20学时；4、参加建造师继续教育授课工作的按授课学时计算。
某城市郊区新建城市快速路长 5.5km，路面设计宽度 15m，标段含中桥一座。
合同中路基回填土方量为 11000m3，综合单价为 20 元/m3，且规定实际工程量增加或减少大于等于 10%时可调整单价，单价调整为 18 元/m3或 22 元/m3。
在工程开工前，施工单位向监理单位提交了桥梁施工进度计划，如图所示（单位：天）监理工程师批准了该计划。

施工过程中发生了如下事件：
事件一：经监理工程师计量，施工单位实际完成的路基回填土方量为 10000m3。
事件二：施工过程中，南桥台钻孔灌注桩浇筑时发生堵管现象。
事件三：进行南桥台施工过程中，基础出现裂缝，裂缝产生的原因是设计不完善，监理工程师立即下达了该工作暂停令。经监理工程师审核，裂缝处理费用 20 万元，施工延误 10 天，停工期间窝工费用补偿 1 万元。
问题：
1.针对事件一，根据合同规定是否可以调整单价？说明理由。路基回填土石方的结算工程款为多少万元？
2.按照施工单位提交的桥梁施工进度计划，计算桥梁的计划工期，并写出关键线路。
3.针对事件二，分析发生堵管的原因。
4.针对事件三，计算施工单位可以获得的工期索赔和费用索赔。

答案：
解析：
1.不可以调整单价。
理由：1000/11000×100%=9.09%，不超过 10%。
路基回填土石方的结算工程款为：10000m3 ×20 元/m3=200000 元
2.关键路线为：①→②→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩
总工期 T=5+25+8+5+7+5=55 天。
3.堵管的原因可能有：
灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长，
没有及时灌注混凝土、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等。
4.南桥台延误 10 天，但南桥台有 7 天总时差，影响总工期 3 天，可索赔的工期为 10-7=3 天。索赔的费用为 20+1=21 万。
大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性，总进度纲要的主要内容包括( )。

A.项目实施的总体部署
B.总进度规划
C.单位工程进度计划
D.里程碑事件的计划进度目标
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
答案：A,B,D,E
解析：

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签