广东《城市景观湖泊水生态修复及运维技术规程》标准发布

发布时间：2020-04-11

51题库考试学习网给大家带来了广东住建厅《城市景观湖泊水生态修复及运维技术规程》标准发布的相关信息，快跟随51题库考试学习网的脚步一起来看看吧！

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《城市景观湖泊水生态修复及运维技术规程》的公告经组织专家委员会审查，现批准《城市景观湖泊水生态修复及运维技术规程》为广东省地方标准，编号为DBJ/T 15-183-2020。

本标准自2020年6月1日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东粤海水务股份有限公司、江门北控水环境开发有限公司、珠江水利委员会珠江水利科学研究院负责具体技术内容的解释，并在广东省住房和城乡建设厅门户网站公开。

51题库考试学习网还给大家带来了一级建造师考试报名条件：

凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试：

1、取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。

2、取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。

3、取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。

4、取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。

5、取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。

报名条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位，从事建设工程项目施工管理工作年限是指取得规定学历前、后从事该项工作的时间总和，其截止日期为报名当年年底。

符合报名条件的香港、澳门居民，可按照原人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》有关要求，参加一级建造师资格考试。香港、澳门居民在报名时，须提交国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书，从事相关专业工作年限的证明和居民身份证明等材料。

好的，今天51题库考试学习网给大家分享的内容就是这些了，不知道小伙伴们是否清楚了呢？如果还有不了解的请继续关注51题库考试学习网喔！

下面小编为大家准备了一级建造师的相关考题，供大家学习参考。

关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（　）。

A、可根据工程进展需要实时编制
B、应在安全技术措施中抄录制度性规定
C、结构复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施
D、小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图

答案：C

解析：

【知识点】施工安全技术措施要求和内容。结构复杂，危险性大、特性较多的分部分项工程，应编制专项施工方案和安全措施。

《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，()。

A.由国务院裁定
B.由最高人民法院裁定
C.适用旧的规定
D.适用新的规定

答案：D

解析：

本题考核的是法的效力层级。《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。

基于（），为实现项目的进度目标，应充分重视健全项目管理的组织体系。

A．项目管理的基本模式

B．项目目标控制的静态控制原理

C．组织与目标的关系

D．网络计划技术的要求

正确答案：C

背景资料
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、溢洪道和坝后式厂房等组成。发包人与承包人签订了混凝土重力坝施工合同。合同约定的节点工期要求：(1)2005年12月1日进场准备(指“四通一平”)；(2)围堰填筑及基坑排水在2006年11月1日开始；(3)围堰拆除及蓄水在2009年6月1日前结束。
施工项目部技术人员根据资源配置的基本条件编制了重力坝网络进度计划，其工作逻辑关系及持续时间见表1。
表1 网络进度计划工作逻辑关系及持续时间表

工作代码

工作名称

紧前工作

正常工作持
续时间(月)
最短工作时间
(月)
工作时间缩短增
加费用(万元/月)
A1
准备工作1(“四通一平”)

4
3
10

A2

准备工作2
(砂石、混凝土拌合等准备)

A1

7

5

20

B1
导流隧洞施工
A1
8
7
30
B2
围堰填筑及基坑排水
A2、B1
2
2

B3
围堰拆除及蓄水
C5
5
4
28
C1

岸坡土石方开挖
A1
6
5
6
C2
河床土石方开挖
B2、C1
5
5

C3
重

基础段盖重混凝土浇筑

C2

7

6

30

C4

力

坝

基础段固结灌浆和
帷幕灌浆

C3

2

2

C5
坝体混凝土浇筑
C4
11
10
25

注：①重力坝混凝土总工程量为430万立方米：②每月按30天计。施工过程中发生如下事件：
一、技术人员根据表1绘制的初始网络进度计划如图1。

图1初始网络进度计划
项目部技术负责人审核时发现，表1中的工作逻辑关系及持续时间正确合理，初始网络进度计划(图1)中部分逻辑关系有错，且不能满足节点工期要求。
技术人员根据审核意见重新编制了符合要求的进度计划，并上报得到批准。
二、由于未能及时提供场地，C1工作于2006年7月10日开始，承包人按监理人的要求采取了赶工措施，经170天完成任务，赶工费用2万元，承包人据此提出了赶工费和工期的索赔要求。
三、坝体混凝土浇筑初期，因对已完成混凝土质量有疑问，监理人要求承包人对已完成混凝土进行钻孔重新检验，由此增加费用4万元，承包人提出了索赔要求。
四、重力坝混凝土浇筑，至2008年6月30日累计完成工程量为300万立方米。现场混凝土制备、运输、浇筑能力为22万立方米/月。
问题
1.按照费用增加最小原则，绘制符合要求的网络进度计划图，并计算增加的费用。
2.根据事件二，分析承包人提出的索赔要求的合理性。
3.根据事件三，分析说明承包人是否应该获得增加费用4万元的索赔。
4.根据事件四，判断重力坝的混凝土浇筑能否按期完成，并说明理由。

答案：

解析：

增加的费用：10 + 25=35（万元）
2.承包人据此提出的赶工费合理。2期索赔10天。
3.如果砼抽蕊检验合格，就可以索赔；如果不合格，则不能索赔。
4.130/22=5. 91（个月） 6（个月），能完成。

某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。

A、增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担
B、发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担

答案：B

解析：

教材P258
本题考查的是法律法规变化。由于甲供材料未能及时到货导致工期延误，属于发包人原因引起的工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用由发包人承担。

克服了涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件的涂料涂层施工方法是（）。

A.空气喷涂法
B.滚涂法
C.刷涂法
D.高压无气喷涂法

答案：D

解析：

高压无气喷涂法
（1）高压无气喷涂是使涂料通过加压泵加压后经喷嘴小孔喷出，涂料高速离开喷嘴扩散成极细的颗粒而涂敷于工件表面。
（2）高压无气喷涂优点：克服了一般空气喷涂时，发生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象，不仅节省了漆料，而且减少了污染，改善了劳动条件；工作效率较一般空气喷涂提高了数倍至十几倍；涂膜质量较好。适宜于大面积的物体涂装

开槽过程中，要经常检查沟槽边坡是否稳定，特别是在雨期或地下水位较高时，一经发现（　　），必须立即停止施工，进行处理。

A.变形
B.裂缝
C.支撑走动
D.滑动
E.坍塌

答案：A,B,C

解析：

下列属于隧道掘进循环时间计算的工作是（）。

A.供风管道铺设
B.隧道洞内排水
C.超前地质预报
D.照明线路架设

答案：C

解析：

2020版教材页码P267-272