必看！北京2020年监理工程师考试报考条件已上线！

发布时间：2020-02-25

很多北京的小伙伴都在问，2020年监理工程师考试是什么时候？报名时间是什么时候？报名条件有哪些？各位北京小伙伴们，如果你不清楚也没关系，现在赶紧跟着51题库考试学习网一起来看看吧！

2020年北京监理工程师考试时间已经发布了！根据中国人事考试网发布的2020年考务时间安排，2020年北京监理工程师考试时间确定为9月5日、6日！根据往年报名情况，预计北京2020年监理工程师报名时间为2、3月份。

北京监理工程师考试的报考条件已确定，一起来看看吧：

凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加监理工程师职业资格考试：

1、具有工程管理、土木工程、交通运输、水利大类专业大学专科学历，从事工程监理业务工作满5年;

2、具有土木类、建筑类、交通运输类、水利类、管理科学与工程类专业大学本科学历或学位，从事工程监理业务工作满4年;

3、具有建筑学、土木工程、交通运输工程、水利工程、管理科学与工程一级学科硕士学位或专业学位，从事工程监理业务工作满3年;

4、具有建筑学、土木工程、交通运输工程、水利工程、管理科学与工程一级学科博士学位，从事工程监理业务工作满1年;

5、经过批准同意，开展试点的地区，所有申请参加监理工程师职业资格考试的人员，都应当具有大学本科及以上的学历或学位。

2020年监理工程师考试科目和题型题量暂未发布，大家可先参考2019年内容！详情如下：

《建设工程合同管理》：单选题：50道，1分/道；多选题30道，2分/道；总分110分。

《建设工程质量、投资、进度控制》：单选题80道，1分/道；多选题40道，2分/道；总分160分。

《建设工程监理基本理论与相关法规》：单选题50道，1分/道；多选题30道，2分/道；总分110分。

《建设工程监理案例分析》：案例题6道，20分/道；总分120分。

考试简介：

监理工程师是指经考试之后，取得中华人民共和国监理工程师资格证书（以下简称资格证书），并按照本规定注册，取得中华人民共和国监理工程师注册执业证书（以下简称注册证书）和执业印章，从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。

未取得注册证书和执业印章的人员，不得以监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动。

以上就是51题库考试学习网为各位北京的小伙伴们分享的关于监理工程师考试的全部内容了，如果还有什么疑问，就请关注51题库考试学习网，51题库考试学习网将会带你了解更多的考试资讯！

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收
B.返工重做后才能验收
C.予以验收
D.按协商文件进行验收
答案：C
解析：
考核建筑工程质量验收时不符合要求的处理。经有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足安全和使用功能的检验批，可予以验收。参见教材P180。
可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求( )变更。A建设行政主管部门B设计单位 C监理单

可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（ ）变更。

Ａ建设行政主管部门Ｂ设计单位

Ｃ监理单位Ｄ人民法院

正确答案：D
某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。
施工过程中发生如下事件：
事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3天。在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工程延期10天和费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿2000元/天）的要求。
事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按规定程序进行了报批。总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门。后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
<1> 、指出事件1中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各多少？说明理由。
<2> 、根据《建设工程安全生产管理条例》，分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，说明理由。
<3> 、指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥？写出正确做法。
<4> 、指出事件4中甲施工单位的做法是否妥当？说明理由。

答案：
解析：
1. 事件1中：
（1）按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，地下埋藏物是施工单位在投标阶段不可能合理考察和预见的情况，建设单位应提供施工现场地下埋藏物的有关详细资料。因此施工单位挖断建设单位未提供地下管图的煤气管道，损失责任应由建设单位承担。
（2）乙施工单位受到的损失通过甲施工单位索赔符合合同规定的程序，但索赔要求中的雨天施工的工期延误应属于施工单位应承担的风险，只有抢修煤气管道的停工损失要求合理。项目监理机构应批准的索赔应为：顺延合同工程期7天；费用补偿1.4万元。因季节性下雨造成的3天停工，不能作为工程延期和费用补偿计算的依据。
2. 事件2中：
（1）乙施工单位未按批准的施工方案施工是本次生产安全事故的主要责任方。
（2）按照总、分包的合同的规定，甲施工单位直接对建设单位承担分包工程的质量和安全责任，负责协调、监督、管理分包工程的施工。因此，甲施工单位应承担本次事故的连带责任。
（3）监理单位在现场对乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工的行为及时向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时报告了建设单位，已履行了应尽的职责。按照《建设工程安全生产管理条例》和合同约定，对本次安全生产事故不承担责任。
3. 事件3中：
（1）高大模板工程施工属于危险性较大的工程，需要在施工组织设计中编制专项施工方案。因此，甲施工单位凭施工经验未经安全验算不妥，应经安全验算并附验算结果。
（2）专项施工方案应经甲施工单位技术负责人审查签字后报总监理工程师审批，仅经项目经理签字后即报总监理工程师审批不妥。
（3）按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，六类危险性较大工程的专项施工方案编制后，需经5人以上专家论证后才可以实施。因此，高大模板工程施工方案未经专家论证、评审不妥，应由甲施工单位组织专家进行论证和评审。
（4）按照合同规定的管理程序，施工组织设计和专项施工方案应经总监理工程师签字后才可以实施，因此，甲施工单位在专项施工方案报批的同时开始搭设高大模板不妥。
（5）在施工单位项目部的组织中，应安排专职安全生产管理人员，因此，安全生产管理人员由项目总工程师兼任不妥。
4. 事件4中：
《建设工程安全生产管理条例》明确规定，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。因此，甲施工单位将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内不妥。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由()组织。

A.安装单位技术负责人
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.专业监理工程师
答案：B
解析：

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签