2020年监理工程师《合同管理》历年真题(2020-11-16)

发布时间：2020-11-16

---

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是()。【单选题】

A.各自承担自己的损失

B.分别承担对方的损失

C.供应方承担购买方1万元损失

D.供应方承担购买方2万元损失

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是无效合同的法律后果。合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错,应当根据过错的大小各自承担相应的责任。

2、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时,首先应采取的措施是()。【单选题】

A.通知委托人,建议下达停工指令

B.征得委托人同意后,下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议,讨论对策

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是监理人执行监理义务可以行使的权力。按照范本通用条件的规定,监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括:在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时,也有权发布变更指令,但应尽快通知委托人。

3、下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()。【单选题】

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同争议方式中的仲裁。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力,要靠当事人的自觉履行。当然,这里所说的和解和调解是狭义的,不包括仲裁和诉讼程序中在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解。这两种情况下的和解和调解属于法定程序,其解决方法仍有强制执行的法律效力。

4、某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时,甲市每吨4 200元,乙市每吨4 150元;履行合同时,甲市每吨4 300元,乙市每吨4 250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。【单选题】

A.4 300

B.4 250

C.4 200

D.4 150

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是合同的全面履行原则。如果价款或报酬不明,应按订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或政府指导价的,按规定履行。在建设工程施工合同中,合同履行地是不变的,肯定是工程所在地。因此,约定不明确时,应当执行工程所在地的市场价格。

5、在总投资为2 000万元的使用国有资金的一个建设项目中,必须通过招标签订合同的有()。【多选题】

A.单项合同估算价为1 000万元的施工项目

B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C.单项合同估算价为30万元的设计项目

D.单项合同估算价为20万元的勘察项目

E.单项合同估算价为20万元的监理项目

正确答案:A、B

答案解析:本题涉及的考点是必须进行招标的情形。根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,各类工程项目的建设活动,达到下列标准之一者,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以.上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标,即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准,但项目总投资在3 000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,也必须采用招标方式委托工作任务。

6、建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()。【单选题】

A.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成的工作量超过50%时,根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:B

答案解析:本题涉及的考点是勘察合同中的违约责任。合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

7、工程师依据施工现场情况向承包人发布暂停施工指令时,应顺延合同工期的情况有()。【多选题】

A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层,需要重新确定基础处理方案

B.发包人订购的设备未能按时到货

C.施工作业方法存在重大安全隐患

D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作

E.施工中遇到有考古价值的文物,需要采取保护措施予以保护

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题涉及的考点是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

8、下列施工过程中发生的事件,属于不可抗力的有()。【多选题】

A.地震

B.洪水

C.社会动乱

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

正确答案:A、B、C

答案解析:本题涉及的考点是不可抗力的范围。不可抗力,是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。

9、根据《招标投标法》,中标通知书发出后,招标人和中标人应在()d内订立书面合同。【单选题】

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案:C

答案解析:本题涉及的考点是书面合同的订立时间。中标通知书发出后的30 d内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作实质性修改。

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,由于设计变更需给予承包人追加合同价款时,变更价款的支付时间为()之日。【单选题】

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付

正确答案:D

答案解析:本题涉及的考点是变更价款的支付时间。工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。

---

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。