2021年监理工程师《合同管理》每日一练(2021-06-07)

发布时间：2021-06-07

2021年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、材料、通用性设备采购招标，划分采购包主要考虑的因素有（ ）。【多选题】

A.有利于投标竞争

B.工程进度与供货时间的关系

C.市场供应情况

D.资金计划

E.售后服务

正确答案:A、B、C、D

答案解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。划分采购包主要考虑的因素：有利于投标竞争；工程进度与供货时间的关系；市场供应情况；资金计划。

2、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是（ ）。【单选题】

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

正确答案:D

答案解析:本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定进行清偿：抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；登记顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

3、企业之间通过合法的形式达到借款的非法目的签订的合同，该合同( )。【单选题】

A.无效

B.有效

C.需经仲裁机构仲裁

D.需经人民法院裁决

正确答案:A

答案解析:

4、有关承诺的说法，不正确的是( )。【单选题】

A.承诺只能向要约人作出

B.承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示

C.非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示为承诺

D.超过期限的承诺，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约

正确答案:C

答案解析:

5、合同成立后，具备其生效的条件是( )。【多选题】

A.当事人是法人

B.意思表示真实

C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

D.合同的标的、数量等内容协商一致

E.不违反法律或者社会公共利益

正确答案:B、C、E

答案解析:

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。

下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有（ ）。

A．GPM低于合理值时，CM单位承担的风险就增大

B．设计深度越深，就越能确定一个合理的GMP

C．签订CM合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式

D．CM单位与所有承包商、供应商签订分包合同

正确答案：ABC
某分项工程合同价为50万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的60%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、107、100，则结算的价款为（）万元。

A.39.44
B.50.96
C.52.40
D.51.44
答案：D
解析：
考核物价变化。P＝500000×[0.4＋0.6×（0.2×110/100＋0.4×107/100＋0.4×100/100）]＝51.44（万元）。参见教材P167。

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期3 6 0天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期1 80天。通过相互的协调，编制了如图5-16所示的网络进度计划。



该工程施工过程中发生了以下事件：(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误1 5天。(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。(4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失1 2万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。


【问题】


1．施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。


2．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误1天罚款6 000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？


3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？


（注：计算结果保留一位小数）




答案：
解析：

本例题考查索赔问题以及索赔工期与费用的计算。


1．对索赔要求的判定：


(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作，而且已经对A工作补偿工期，B工作延误的1 5天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。


2．工期和费用补偿的计算：


(1)甲公司应得到工期补偿为：事件(1)：业主预制桩供应不及时补偿工期7天。事件(4)：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿5天。工期补偿合计1 2天。甲公司应得到费用补偿为：件(1)：7*6000=4.2（万元）。件(2)：5.0万元。件(4)：5*6000=3.0（万元）。费用 补偿合计12.2万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7天。乙公司应得到费用补偿为：事件(1)补偿：7*6000=4.2（万元）。事件(4)罚款：5*6000=3.0（万元）。费用补偿合计4. 2-3.0=1.2（万元）。


3．工程价款的计算：


桩购置费用：800*950=76（万元）。桩基础工程合同价款：800*9*180=129.6（万元）。甲公司桩基础施工应得工程价款：129. 6-76=53.6（万元）。



关于若是在建设工程施工招标阶段提供相关服务，则需要收集的信息有（ ）。

A.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定
B.工程设计及概算文件
C.拟建工程设计质量保证体系及进度计划
D.拟建工程所在地政府部门相关规定
E.工程地质、水文地质勘察报告
答案：A,B,E
解析：
本题考核的是建设工程信息的收集。如果是在建设工程施工招标阶段提供相关服务，则需要收集的信息有：工程立项审批文件；工程地质、水文地质勘察报告；工程设计及概算文件；施工图设计审批文件；工程所在地工程材料、构配件、设备、劳动力市场价格及变化规律；工程所在地工程建设标准及招投标相关规定等。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签