2020年监理工程师考试《案例分析》历年真题(2020-09-16)

发布时间：2020-09-16

监理工程师考试即将开始，历年真题练习是通过监理工程师考试的关键，51题库考试学习网给大家带来了监理工程师历年考试资料，供大家参考学习，查看更多备考内容请关注51题库考试学习网监理工程师频道。

二、某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。

设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图2—1所示的设备 安装双代号网络进度计划(时间单位：天)，并得到了总监理工程师批准。

依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的 无负荷联动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各台设备采购者和试车结果见表2—1.

工 作 工作内容 采购者 设备安装及第一次试车结果 第二次试车结果

A 设备安装工程准备工作 正常，按计划进行

B 1*设备安装及单机无负荷试车 建设单位 安装质量事故初次试车没通过，费用增加1万元，时间增加1天 通过

C 2*设备安装及单机无负荷试车 施工单位 安装工艺原因初次试车没通过，费用增加3万元，时间增加1天 通过

D 3*设备安装及单机无负荷试车 建设单位 设计原因初次试车没通过，费用增加2万元，时间增加4天 通过

E 4*设备安装及单机无负荷试车 施工单位 设备原材料原因初次试车没通过，费用增加4万元，时间增加1天 通过

F 5*设备安装及单机无负荷试车 建设单位 设备制造原因初次试车没通过，费用增加5万元，时间增加3天 通过

C 6*设备安装及单机无负荷试车 施工单位 一次试车通过

H 整个设备系统无负荷联动试车 建设单位指令错误初次试车没通过，费用增加6万元，时间增加1天 通过

问题

1.简述项目监理机构处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用曾加由谁承担?工期可否顺延?

2.设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车?

3.请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。

4.设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?

以上就是今天和大家分享的内容了，希望对大家有用。51题库考试学习网在这里提醒各位考生，一定要根据自己的实际情况制定学习计划，并且严格执行。最后预祝各位考生考试顺利，取得理想成绩！

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
质量管理体系和环境保护管理体系的完整性、措施的有效性属于( )的内容。

A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工组织设计和项目管理机构评审
答案：D
解析：
2020版教材P54-57
施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成员、施工设备、试验和检测仪器设备等。

某实施监理的工程项目分为A、B、C三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三个单项工程合同条款中有如下规定：(1)A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：


1)乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。


2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。


3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。


(2)B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为1 8个月，第二期为1 2个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：


1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第1 1天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。


2)工程进行到第1 0个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。


3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。


(3)C工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为5 50天。但在施工合同中，开工日期为2005年1 2月1 5日，竣工日期为200 7年7月20日，日历天数为5 8 1天。


【问题】


1．A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当？合同条款中有哪些不妥之处？


2．B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理？


3．C单项工程合同的合同工期应为多少天？


4．合同变更价款的原则与程序包括哪些内容？合同争议如何解决？



答案：
解析：

1．A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。合同条款中的不妥之处是：第(1)条中乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）施工不妥，应改为按总监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）施工。第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当，应改正为保证资料（数据）真实、准确，作为乙方现场施工的依据。第(3)条不妥，不允许分包单位再次分包。


2．业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计A利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第1 5天（即1 4天后）起计算，而不应是承包商所提出的第1 1天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法，承包商可以不承担工期拖延的经济和工期延误责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。


3．按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为5 8 1天。


4．(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行：①合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；②合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；③合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是：①变更发生后的1 4天内，承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价；②若变更发生后1 4天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；③监理工程师收到变更价款报告之日起1 4天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起1 4天后该报告自动生效。(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：①协商和解；②有关部门调解；③按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；④向有管辖权的法院起诉。


下列选项中可以作为评标委员会成员的有（　　）。

A.招标人代表
B.总监理工程师
C.投标人主要负责人的近亲属
D.行政监督部门的人员
E.受过相关行政处罚或刑事处罚的
答案：A,B
解析：
考点:评标、决标阶段的工作。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：(1)投标人或者投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签