2021年二级建造师《公路工程》模拟试题(2021-05-30)

发布时间：2021-05-30

2021年二级建造师《公路工程》考试共34题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、公路工程交工验收应由()主持。【单选题】

A.建设单位

B.监理单位

C.交通部或批准工程初步设计文件的地方交通主管部门

D.省级质量监督站

正确答案:A

答案解析:

2、混凝土达到强度要求时开始放张,放张时宜()。【多选题】

A.同步

B.异步

C.对称

D.非对称

E.无特定要求

正确答案:A、C

答案解析:

3、()主要是作为公路工程投标文件中施工组织设计的附表,以反映公路工程的施工进度。【单选题】

A.斜条图

B.网络图

C.斜率图

D.垂直图

正确答案:C

答案解析:斜率图是以时间（月份）为横轴，以累计完成的工程量的百分数为纵轴，将各个分项工程的施工进度相应地用不同斜率的图表化曲（折）线表示。斜率图主要是作为公路工程投标文件中施工组织设计的附表，以反映公路工程的施工进度。

4、不属于石灰稳定土基层裂缝的防治措施是()。【单选题】

A.采用塑性指数较低的土

B.控制压实含水量

C.每隔5~10m设一道胀缝

D.确保路基压实度

正确答案:C

答案解析:

5、浅孔深孔爆破发展的方向是( )。【单选题】

A.定向爆破

B.预裂爆破

C.多排孔微差爆破

D.洞室爆破

正确答案:C

答案解析:微差爆破：两相邻药包或前后排药包以毫秒的时间间隔（一般为15～75ms）依次起爆，称为微差爆破，亦称毫秒爆破。多发一次爆破最好采用毫秒雷管。当装药量相等时其优点是：可减震1/3～2/3左右；前发药包为后发药包开创了临空面，从而加强了岩石的破碎效果；降低多排孔一次爆破的堆积高度，有利于挖掘机作业；由于逐发或逐排依次爆破，减少了岩石夹制力，可节省炸药20%，并可增大孔距，提高每米钻孔的炸落方量。炮孔排列和起爆顺序。根据断面形状和岩性。多排孔微差爆破是浅孔深孔爆破发展的方向。

6、隧道洞内施工测量中，导线点应尽量沿路线中线布设，导线边长在直线地段不宜短于()m。【单选题】

A.100

B.200

C.300

D.400

正确答案:B

答案解析:导线点应尽量沿路线中线布设，导线边长在直线地段不宜短于200m;曲线地段不宜短于70m。

7、在公路两侧一定距离内，( )，进行爆破作业等活动，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处以3万元以下罚款。【多选题】

A.挖砂

B.洒水

C.采石

D.倾倒废弃物

E.取土

正确答案:A、B

答案解析:

8、属于交通标志的是()。【单选题】

A.禁令标志

B.线形诱导标

C.分合流标志

D.突起路标

正确答案:A

答案解析:交通标志主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、道路施工安全标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。

9、药壶炮是指在深( )以上的炮眼底部用小量炸药经一次或多次烘膛，使眼底成葫芦形，将炸药集中装入药壶中进行爆破。【单选题】

A.1.0~1.5 m

B.1.5~2.0 m

C.2.0~2.5 m

D.2.5~3.0 m

正确答案:D

答案解析:药壶炮是指在深2．5～3．0m以上的炮眼底部用小量炸药经一次或多次烘膛，使眼底成葫芦形，将炸药集中装入药壶中进行爆破。

10、粒料基层级配碎石路拌法施工时,当混合料整形后,且混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时,立即用以下()机械进行碾压。【多选题】

A.平地机

B.振动压路机

C.羊角碾

D.轮胎压路机

E.平地机、12t以上三轮压路机

正确答案:B、D、E

答案解析:

下面小编为大家准备了 二级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
在钻孔桩施工质量控制中，清孔后的泥浆性能指标，相对密度为（ ）

A.1.5
B.200
C.1.03~1.10
D.17~20
答案：C
解析：
2020版教材P126
清孔后的泥浆性能指标，相对密度为1.03~1.10
背景资料：
某水闸项目经理单位批准的施工进度网络图如图 1 所示（单位：天），合同约定：工期提前奖励标准为 10000天/元，逾期违约金标准 10000 元 l 天。

事件 1：基坑开挖后，发现地质情况与业主提供的资料不符，需要进行处理，致使“基坑开挖”工作推迟10 天完成。
事件 2：对闸墩浇筑质量进行检查时，发现存在质量问题，需进行返工处理，使得“闸墩浇筑”工作经过60 天才完成任务。
事件 3：在进行闸门安装时，施工设备出现了故障后需修理，导致“闸门安装”工作的实际持续时间为 17天。
事件 4：由于变更设计，使得“上下游连接段施工”推迟 22 天完成。
事件 5：为加快进度采取了赶工措施，将“底槛导轨等埋件”工作的时间压缩了 8 天。
＜1>、指出施工进度计划的计划工期，确定其关键线路。
＜2>、分别说明事件 1~事件 4 的责任方以及对计划工期的影响。
＜3>、综合上述事件，计算该项目的实际工期，应获得多少天的工期补偿，可获得的工期提前的奖励或支付逾期违约金为多少。

答案：
解析：
＜1> 关键路线为①－②－③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨；计划工期为 225 天。答案解析：考点:网络计划。 TF①一⑦=LF①－⑦－EF①－⑦=180－150=30；④－⑧总时差为 55；④－⑨总时差为 25；故①－⑦、④－⑧、④－⑨均不是关键工作，①－②－③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨中，各阶段工作总时差为 0，所以①－②－③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨为关键线路。计划工期为30+20+30+55+20+25+15+30=225。
＜2> 事件 1 责任方为业主，影响计划工期 10 天。事件 2 责任方为施工单位，影响计划工期 5 天。事件 3 责任方为施工单位，影响计划工期 2 天。事件 4 责任方为业主，不影响计划工期。答案解析：事件 1，业主提供的资料不准确，责任方在业主；因“基坑开挖”为关键工作，影响计划工期10 天；事件 2 闸墩浇筑有质量问题。责任方在承包方，因“闸墩浇筑”为关键工作，影响计划工期 5 天；事件 3 闸门安装出现故障，责任方在承包方，因“闸门安装”为关键工作，影响计划工期 2 天；事件 4 由于涉及变更，责任方在业主，因“上下游连接段施工”为非关键工作，原总时差 25 天，推迟 22 天在总时差内，不影响计划工期。
＜3> 该项目的实际工期为 234 天，应获得 10 天的工期补偿，可获得工期提前奖励为 10000 元。答案解析：计划工期为 225 天，计划工期拖延 10+5+2=17，关键工作“底槛导轨等预埋件”压缩 8 天，故实际工期为 225+17－8=234（天）；由于只有事件 1 是的责任方在业主，故有 10 天的工期补偿；因为承包方得到了 10 天的补偿，所以调整后合同工期为 225+10=235（天），实际工期为 234（天），故工期提前 1天，奖励 1 万元。
某工程项目采用单价合同，在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更，承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量，则进行该分项工程计量时()。

A.按照招标工程量清单中的工程量计算
B.按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算
C.按承包人提交的已完工程量计算
D.按发包人核实后的工程量计算
答案：B
解析：
2020版教材P75页
施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。
关于仲裁协议的说法，正确的有（）。

A.仲裁协议应当是书面形式 B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成 D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E. 仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权
答案：A,D,E
解析：
参见教材P32l?322。仲裁协议应当采用书面形式。A项正确，B项错误。仲裁协议可以在纠纷 发生后达成，C项错误。根据上述分析可知，没有仲裁协议，也就无法进行仲裁。仲裁协议排除了人民法 院对合同争议解决的管辖权。D、E正确。本题应选ADE。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签