2020年一级建造师《工程法规》历年真题(2020-12-15)

发布时间：2020-12-15

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。 【单选题】

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结 

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 

正确答案:B

答案解析:本题考查的知识点是民事诉讼的审判程序。A、B选项，简易程序是基层人民法院和它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。CD项，适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。

2、建筑物倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任【单选题】

A.所有人和建设单位 

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业 

D.管理人和施工企业

正确答案:C

答案解析:本题考查的知识点是建设工程债的发生根据。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。

3、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（  ）【多选题】

A.H市人民政府

B.甲县环保局

C.甲县人大常委会

D.H市环保局

E.甲县人民政府

正确答案:D、E

答案解析:对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

4、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（  ）。【单选题】

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:B

答案解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。A选项错在试用期后；C选项为民事纠纷；D选项，“劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的”应为预告解除。

5、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的正确说法，正确的是（ ）。【单选题】

A.甲3月2日的行为属于要约邀请   

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已经撤销

D.甲乙之间买卖合同成立

正确答案:D

答案解析:本题考查的知识点是合同的要约与承诺。有下列情形之一的，要约不得撤销：1）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。要求乙在3月5日前承诺。就是附承诺期限

6、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（  ）。【单选题】

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业，必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:D

答案解析:《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。

7、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（  ）。【单选题】

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:D

答案解析:企业资产是指企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。相对于注册资本而言，它能够更准确地体现企业的经济实力。所有建筑业企业都必须具备基本的责任承担能力。这是法律上权利与义务相一致、利益与风险相一致原则的体现，是维护债权人利益的需要。显然，对净资产要求的全面提高意味着对企业资信要求的提高。2015年11月住房和城乡建设部颁发的《关于调整建筑业企业资质标准中净资产指标考核有关问题的通知》规定，企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中净资产指标为准考核。

8、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。【单选题】

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:D

答案解析:本题考查的知识点是解决工程价款结算争议的规定。利息从应付工程价款之日计付。当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中同人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

9、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。 【单选题】

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意 

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意 

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:B

答案解析:本题考查的知识点是施工现场固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

10、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（  ）。【多选题】

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费

正确答案:A、B、C、D

答案解析:因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担损害赔偿责任。托运人应当按照约定的方式包装货物。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。货物在运输过程中因不可抗力蔑视，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。故A、B、C、D正确。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
下列选项中，不属于臂架型起重机的是（　　）。

A.流动式起重机
B.桥式起重机
C.塔式起重机
D.门座式起重机
答案：B
解析：
本题考核的是臂架式起重机。臂架型起重机共分十一个类别，主要有：门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。
背景
某分部工程的网络计划如下图所示，计算工期为44d, A、D、I三项工作用一台机械顺序施工。

问题
(1)按照A→D→I顺序组织施工，则网络计划变为下图。

1)计算工期是多少天？
2)机械在现场的使用和闲置时间各是多少天？
(2)按照D→A→I顺序组织施工，则网络计划变为下图。

1)计算工期是多少天？
2)机械在现场的使用和闲置时间各是多少天？
(3)试比较上述两个方案的优缺点。
(4)监理工程师如批准按D→A→I顺序组织施工，施工中由于业主原因，B项工作拖延5d（网络计划见下图）。因此，承包商提出要求延长工期5d。
你认为延长几天合理，为什么？签发机械闲置（赔偿）时间几天合理，为什么？

答案：
解析：
分析
(1)按照A→D→I顺序组织施工工期应为47d。机械在现场的使用时间为20d（A10d、D5d、I5d）。机械闲置时间：D工作是A工作的紧后工作，所以闲置时间是0d。D工作的紧后工作是E工作，E完成后才能进行I工作，所以机械闲置时间为12d。
(2)按照D→A→I顺序组织施工工期应为45d。机械在现场的使用时间为20d（D5d、A10d,15d）。机械闲置时间：I工作是E工作和A工作的紧后工作，I工作的最早开始时间是max（DB+DE，DC+DD+DE, DC+DD+DA）=24, A工作的最早完成时间是DC+DD+DA=21d。所以，机械闲置时间是24 -21 = 3d。
(3)对两方案在工期、机械闲置时间等方面进行分析和比较，得到：
按照A→D→I顺序施工比按照D→A→I顺序施工工期长2d，机械闲置时间长9d。所以，按照A→D→I顺序施工优于按照D→A→I顺序施工。
(4)由于业主原因使B工作延长5d，工程总工期变为49d。目前总工期比批准的计划工期延长了49-45=4d。所以承包商要求延长5d不合理，监理工程师批准的合理的工期延长时间为4d。
机械闲置时间的计算可分为两种情况：一是认为B工作延长时，D工作在第6d已经开始施工（施工机械已到场）。所以可按D工作的最早开始时间来计算应赔偿的机械闲置时间。二是认为B工作延长时间发生较早，D工作可以利用其自由时差调整到最迟开始时间开始施工（这时再组织施工机械进场）。所以可按D工作的最迟开始时间来计算应赔偿的闲置时间。
情景1。按B工作延长5d后调整的网络计划，机械在现场的使用和闲置总共为28d（17+12-6+5=28）。其中机械的使用时间为20d，故闲置时间为8d，监理工程师应批准赔偿的限制时间应为8 - 3 = 5d
情景2。按B工作延长5d后调整的网络计划，D工作的最迟开始时间可安排在第10d（49 - 8 - 16 -10 -5 = 10）开始，机械在现场的使用和闲置总共为24d（17 + 12 + 5 -10 = 24），其中机械的使用时间为20d，故闲置时间为4d，监理工程师应批准赔偿的限制时间应为 4 -3 = 1d。
解析
本题主要考核双代号网络图关键线路和计算工期的确定，以及工期索赔的问题。关键线路是所有线路中总的持续时间之和最长的线路，关键线路上的持续时间之和就是计算工期。
工业炉在投入生产前，必须烘干烘透，烘炉前应先（ ）。

A.对炉体预热
B.烘烟道和烟囱
C.烘物料输送管道
D.烘热风管道
答案：B
解析：
教材P155
工业炉在投入生产前必须烘干烘透。烘炉前应先烘烟囱及烟道。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签