2020年一级建造师《工程法规》章节练习(2020-03-05)

发布时间：2020-03-05

2020年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理解决建设工程纠纷法律制度5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的（ ）。【单选题】

A.与被执行人订立执行和解协议

B.扣留、提取被执行人的收入

C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产

D.查封、冻结、划拨被执行人的存款

正确答案:A

答案解析:

2、下列事件中,对相关处理不服可以提起行政复议的是()。【多选题】

A.工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留

B.李某的建造师资格被撤销

C.劳动部门对张某的劳动争议进行调解

D.城管部门对施工单位的罚款决定

E.质检监督站对不合格建材采取扣押措施

正确答案:B、D、E

答案解析:

3、王某在施工中腿部受伤,施工队支付了医药费和治疗期间工资,双方就伤残补偿问题达成书面协议,约定再付一万元,王某不得起诉,但是王某收款后又起诉,以下关于达成协议的方式、协议效力以及王某诉讼权利的说法中,正确的是()。【多选题】

A.双方是通过和解方式达成协议

B.双方是通过调解方式达成协议

C.协议书具有强制执行约束力

D.协议书具有法律效力

E.王某仍有权起诉

正确答案:A、D、E

答案解析:

4、工程建设双方发生争议,申请仲裁应具备的条件是()。【多选题】

A.有仲裁协议

B.仲裁请求具体

C.属于仲裁委员会的受理范围

D.选定的仲裁委员会

E.有准确的被申请人

正确答案:A、B、C

答案解析:当事人申请仲裁,应当符合下列条件:
(1)有仲裁协议;
(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;
(3)属于仲裁委员会的受理范围。注意区别于仲裁协议的内容。

5、下列选项中属于仲裁基本制度的是（ ）。【多选题】

A.协议仲裁制度

B.两审终审制

C.一裁终局制度

D.公开审理制度

E.或裁或审制度

正确答案:A、C、E

答案解析:仲裁有下列三项基本制度：协议仲裁制度、或裁或审制度、一裁终局制度。

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。

---

某工程项目合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
（1）工程预付款为合同总价的25%；
（2）工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款 的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑；
（3）除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整；
（4）材料和设备均由B承包商负责采购；
（5）每月签发的付款最低金额是400万；
（6）工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定 的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量价款（第1月～第12月）见下表。



本工程预付款是多少万元？工程预付款应从哪个月开始起扣？第1月～第7月份合计以及第8、9、10、11、12月，业主 工程师代表应签发的工程款各是多少万元？（请列出计算过程）

答案：

解析：

答：1.工程预付款金额=6240×25%=1560万元；2.工程款付款的起扣点：6240-1560/60%=3640万元 3.从表中可以看到第9月累计完成工程量为3930万元＞3640万元，工程预付款应从第9月开始起扣。
①第1～7月合计工程师应签发的工程款为3000万元；② 第8月工程师应签发的工程款为420万元；
③第9月应扣的工程预付款为：（3930-3640）×60%=174万元， 510-174=336万元＜400万元， 第9月应签发的工程款为：0万元；
④第10月应扣工程预付款为：770×60%=462万元，770-462=308万元， 308+336=644＞400万元，第10月应签发的工程款为：644万元；
⑤第11月应扣工程预付款为：750×60%=450万元， 750-450=300万元＜400万元，第11月应签发的工程款 为：0万元；
⑥第12月应扣工程预付款为：790×60%=474万元，应扣工程质保金为：6240×5%=312万元，790-474-312=4万元，第12月应签发的工程款为：304万元。

---

混凝土结构产生温度应力的条件是（）。
A.外界环境温度有突然的变化
B.承受过大的外荷载
C.混凝土中水泥水化热温升变形受到约束
D.混凝土的温度变形过大

答案：C

解析：

---

某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000m2，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）签订了施工合同，约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告，部分主要材料由建设单位采购提供，施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。
基础桩设计桩径φ800mm，长度35~42m，混凝土强度等级C30，共计900根，施工单位编制的桩基施工方案中列明：采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm；每根桩留置1组混凝土试件；成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。
地下结构施工过程中，测量单位按变形测量方案实施监测时，发现基坑周边地表出现明显裂缝，立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应的监测措施，并根据观测数据制订了后续防控对策。
装修施工单位将地上标准层（F6~F20）划分为三个施工段组织流水施工，各施工段上均包含三个施工工序，其流水节拍如下表所示：
标准层装修施工流水节拍参数一览表（时间单位：周）

建设单位采购的材料进场复检结果不合格，监理工程师要求退场；因停工待料导致窝工，施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后，监理验收通过；由于该部位的特殊性，建设单位要求进行剥离检验，检验结果符合要求；剥离检验及恢复共发生费用4万元，施工单位提出4万元费用索赔。上述索赔均在要求时限内提出，数据经监理工程师核实无误。
＜1> 、指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。
＜2> 、变形测量发现异常情况后，第三方测量单位应及时采取哪些措施？针对变形测量，除基坑周边地表出现明显裂缝外，还有哪些异常情况也应立即报告委托方？
＜3> 、参照下图示，在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。

＜4> 、分别判断施工单位提出的两项费用索赔是否成立，并写出相应理由。

答案：

解析：

＜1> 、不妥之处一：灌注至桩顶混凝土面超过设计标高500mm。
正确做法：水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌0.8～1.0m。
不妥之处二：成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验。
正确做法：对设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30%，且不应少于20根。
不妥之处三：水下灌注C30混凝土
正确做法：灌注C35混凝土（或水下混凝土应提高等级）。
＜2> 、当变形量发生异常后，第三方监测机构必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案。
当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方：
（1）变形量或变形速率出现异常变化；
（2）周边或开挖面出现塌陷,滑坡情况；
（3）变形量达到或超出预警值；
（4）由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。
＜3> 、本题需要先将题目给定的表格两次转置，第一次转置的目的：将题目给定的表格转换为横向为施工工序，纵向为施工段；第二次转置的目的：装修工程在实际施工过程中，是从高层到低层的，所以，第一个施工段应该是F16～F20，最后一个施工段应该是F6～F10。调整后的表格如下：


通过利用大差法计算，工序①②和工序②③之间的步距均为5，总工期为5+5+3+6+3=22周。
横道图为：（单位：周）

＜4> 、索赔一：建设单位采购的材料进场复检结果不合格,施工单位提出费用索赔8万元成立。
理由：这是属于建设单位的责任,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料,设备,场地,资金,技术资料的,承包人可以顺延工程日期,且在索赔时限内，因此有权要求赔偿停工,窝工等损失。
索赔二：施工单位对剥离检验及恢复发生的费用索赔4万元成立。
理由：无论何时甲方提出对工程部位进行剥离检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,若剥露检查无问题，且在索赔时限内，因此施工方因此产生的费用损失可以索赔。@##

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。