2022年一级建造师《水利工程》章节练习(2021-12-31)

发布时间：2021-12-31

2022年一级建造师《水利工程》考试共35题，分为单选题和多选题和建造师案例题。小编为您整理水利水电工程项目施工管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、中间产品指工程施工中使用的石料、混凝土拌合物等土建类工程的( )及半成品。【单选题】

A.成品

B.原材料

C.预制品

D.出厂产品

正确答案:A

答案解析:

2、因施工原因造成工程质量事故的,()有权扣除施工单位部分以至全部质量保留金。【单选题】

A.监理单位

B.设计单位

C.项目法人

D.质量监督单位

正确答案:C

答案解析:施工单位的质量保证金依合同按月进度付款的一定比例逐月扣留。因施工原因造成工程质量事故的，项目法人有权扣除部分以至全部保留金。

3、对项目建设全过程的安全生产负总责的单位是( )。【单选题】

A.项目法人

B.监理单位

C.质量监督单位

D.施工单位

正确答案:A

答案解析:

4、水行政主管部门或者其委托的安全生产监督机构应当自收到《水利工程建设安全生产管理规定》第九条和第十一条规定的有关备案资料后( )日内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。【单选题】

A.15

B.10

C.20

D.30

正确答案:C

答案解析:

5、某大型泵站进水渠护底工程中,所用Φ10钢筋量约为7.5t,由于施工需要承包人设立了Φ6架立筋约0.4t,护底施工中钢筋各种损耗量约为0.1t；已知Φ10、Φ6钢筋单价为3500元/t,则发包人应向承包人支付该项内容的合同价款为()元。【单选题】

A.28000

B.27650

C.26250

D.30000

正确答案:C

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
【背景资料】
某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m2，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如下图所示(单位：月)。

在工程施工中发生了如下事件：
事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。
事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。
事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。
事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。
【问题】
1．指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。
2．针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。
3．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。
4．对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?

答案：
解析：
1．该网络计划的关键线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑨。 该网络计划的关键工作为：A、D、E、H、L。
2．本案例各事件中，施工单位是否可以提出工期索赔的判断及理由如下：
事件1：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。
事件2：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。
事件3：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。
事件4：施工单位不可提出工期索赔要求，因是施工单位自身责任造成的。
3．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路没有发生改变。
4．对于索赔成立的事件，可顺延工期1个月。实际工期是21个月。
对混凝土有快硬高强要求的条件下不宜使用（）。

A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.快硬硅酸盐水泥
D.火山灰水泥
答案：D
解析：
2020版教材页码P18
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（　）。2017

A、欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B、当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C、建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
答案：D
解析：
本题考查的是工程价款的支付。选项A错误，利息从应付工程价款之日计付；选项B错误，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持；选项C错误，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算；选项D正确，《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

不符合燃气热水器安装要求的是（ ）。

A．房间净高应大于2.2m

B．平衡式热水器可安装在通风良好的浴室内

C．应安装在通风良好的房间或过道内

D．可燃或难燃烧的墙壁上安装热水器时，应采取有效的防火隔热措施

正确答案：A

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签