2019广东二级建造师报考条件不符怎么办？

2020版教材P27
激光平面仪适用于提升施工的滑膜平台、网形屋架的水平控制盒大面积混凝土楼板支模、灌注及抄平作业，精准方便、省力省工。

2020版教材P307页
《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等；《最高人民法院关于适用《中国人民共和国民事诉讼法》的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，不动产已登记的，以不动产登记薄已登记的所在地为不动产所在地，不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地；提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖；人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。

1．事件一中监理工程师要求中的错误之处和正确做法分别如下：
错误一：监理工程师旁站；正确做法：监理工程师见证。
错误二：项目经理组织实施；正确做法：项目技术负责人组织实施。
2．事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法和正确做法分别如下：
错误一：加气混凝土砌块墙体直接从结构楼面开始砌筑；正确做法：墙底应砌筑烧结普通砖（或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、灰砂砖、水泥砖、现浇混凝土坎台）,高度不宜小150mm。
错误二：砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补砌挤紧；正确做法：至少间歇14d后再进行补砌挤紧。
3．室内装饰工程的工期为：84d（12周）；该网络计划的关键线路（用节点表示）：①一②一④一③一⑨一⑩（或①一②一④一⑧一⑨一⑩）。
4．工期索赔14d:不成立；理由：工作F有7d（1周）总时差、合理的索赔天数应为7d（或1周）。



1.这是一道建筑工程分部工程的质量验收方面的试题，主要涉及混凝土结构实体检验的程序与要求。考点解析：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范（2011年版）》GB50204-2002，对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。
2.这是一道砌体结构的施工技术方面的试题，主要涉及填充墙的砌筑施工工艺要求。考点解析：根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB502032011第9.1.9条之规定，填充墙砌体砌筑是，应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑14d后进行。
3.这是一施工进度控制方面的试题，主要涉及双代号时标网络计划图的应用。考点解析：根据时标网络计划图的特点，通过读图可以直接确定或识别工作的最早开始时间(ES)、最早完成时间(EF)与计划工期(TC)以及工作的自由时差(FF)，波形线的长度就代表工作的自由时差，自始至终没有波形线的线路就是关键线路。
总时差可按如下公式进行计算：

4.这是一道施工合同管理方面的试题，考核工程施工工期索赔成立的条件。考点解析：处理工期延误索赔问题时，只要非承包人自身原因、非合同义务（责任）或应承担的风险事件导致的工期延误，承包商可以就此向发包人进行工期索赔，并且索赔成立。如果是根据网络计划（网络图）处理此类索赔，即使由于业主原因造成的工期延误，如果其延误时间不在关键线路上，则承包人只能得到费用补偿。根据时标网络计划，工作F有一周(7d)的总时差；可见，虽然因“由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误”，导致工作F的结束时间拖延14d，施工单位提出工期索赔的依据与理由成立，但是只有超过了总时差(7d)的剩余延误时间的工期索赔才能成立，即工期索赔7d成立。