新疆2020年一建考试的通过率，你真的知道了？

发布时间：2020-01-18

51题库考试学习网接下来带大家去了解一下关于一建考试中的一些通过率的情况，希望对大家有一定的帮助。

一建考试有三个大专业：建筑、机电、市政，可以说占了一建考生的百分之90%。

但是通过人数又不能大幅度提高的情况下，只能调剂3%给市政，也就是说，这3%的市政通过人数，可以说是完全在建筑给调过来的。往年市政的通过率是可以忽略不计的。所以，可谓用心良苦! 因为通过人数不能大幅度增加，否则不出3年，一建和二建将处在一个水平上了。不能体现出你身份。也就是社会精英将不会考这个证，人才意味流失。。

1、建筑专业：大概在7%。

全国通过率3万人左右。全国平均分80分，有的同学会有疑问了，为什么每年建筑都在10%左右，今年咋还低了呢。主要是因为：12年建筑一建通过率高达15%，导致市场驱于饱和状态。

2、机电专业：通过的概率在4%

从通过率来说属于机电大年，全国通过人数1.2万左右，全国平均分77分。

3、市政专业：大概通过率3%

从以前的的通过率来看，尤其比12年千分之3的通过率来说，属于市政的大年。全国大概通过1万人左右，全国平均分75分。

4、其他专业

这个的人数比较的少，综合统计，无确切数据，就暂定在0.5—1万人吧，其实这个里面的水分很大。

综合来看，一级建造师通过率都普遍偏低，但是通过率的高低并没有什么大的意义。实事求是的进行学习，保证备考质量，才是重中之重

以上就是51题库考试学习网给大家带来的一些关于报考一建考试的指南了。帮助可不可以帮到大家，谢谢大家的关注！51题库考试学习网会及时的更新相关的信息

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
下列施工检验批验收的做法中，正确的是( )。

A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做
B.某些指标不能满足要求时，可予以验收
C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收
D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收
答案：C
解析：
一般的缺陷，翻修或更换器具、设备，采取措施后重新验收。某些指标不能满足要求时，不可直接予以验收，难以确定可否验收时，应请具有法定资质的检测单位检测鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批仍应认为通过验收；如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收。经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程，严禁验收。
某工业厂房，主楼地下一层，地上三层，总建筑面积 26000m2，地上主体部分采用钢结构，部分钢混结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）签订了施工合同和监理合同。
施工合同签订以后，施工单位编制了施工组织设计，其进度计划中初始进度计划网络图（单位：周）如下：

施工过程中，发生了如下事件：
事件一：监理工程师在审查施工组织设计时，发现进度计划仅有进度安排一项，监理工程师认为该部分内容不全，要求施工单位补充完善；
事件二：地下结构施工过程中，测量单位按变形测量方案实施监测时，发现基坑周边地表出现坍塌，开挖面出现滑坡，立即将此异常情况报告给建设单位。建设单位立即要求测量单位及时采取相应的检测措施，并根据观测数据制订后续防控对策。
事件三：初始进度计划网络图中工序 B、工序 F、工序 K 必须使用某特种吊装设备,且需按“B→F→K”先后顺次吊装。该设备租赁价格昂贵,租赁时长计算从进场开始直至设备退场为止,且场内停置等待的时间均按正常作业时间计取租赁费用。施工单位根据上述特殊情况,对网络图进行了调整,以尽量压缩该特殊设备的租赁时间，并重新计算项目总工期。
事件四：项目经理审查进度计划发现：各工序均按最早开始时间考虑,导致该吊装设备存在场内停置等待时间。于是要求调整各工序的起止时间，优化施工进度安排以节约设备租赁成本。
问题：
1、事件一中针对进度计划，施工单位至少还应补充哪些内容？
2、事件二变形测量发现异常情况后，建设单位及测量单位应及时采取哪些措施？针对变形测量，除基坑周边地表坍塌、开挖面出现滑坡外，还有那些异常情况也应立即实施安全预案？
3、绘出事件三中调整后的进度计划网络图，找出调整后网络图的关键线路（工作表示），并计算总工期。
4、根据重新绘制的网络图,如各工序均按最早开始时间考虑，该吊装设备计取租赁费用的时长为多少？优化工序的起止时间后，该吊装设备应在第几周初进场?优化后该吊装设备计取租赁费用的时长为多少?

答案：
解析：
1、针对进度计划，施工单位至少还应补充编制说明；资源需求计划；进度保证措施。
2、（1）建设单位应立即实施安全预案；监测单位应提高观测频率或增加观测内容。
（2）出现以下情况之一时，也应立即报告委托方：①变形量或变形速率出现异常变化；
②变形量达到或超出预警值；③建筑本身同边建筑及地表出现异常；④由于地震暴雨冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。
3、调整后的网络图为：

调整后的网络图关键线路为：A→C→F→K→L。此时总工期为：2+7+10+9+3=31 周。
4、按最早开始考虑，该吊装设备计取租赁费用的时长为 7+10+9=26 周。优化工序的起止时间后，应在第 6 周初进场，优化后特种设备计取费用时长为 4+10+9=23 周。
某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2010年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（ ）。

A. 在2010年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B. 在2010年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款
C. 施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
D. 强制执行建设方后，尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

答案：D
解析：
CD项：根据《担保法》的规定，一般保证责任，是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。

因此，本题中，需要就建设单位的财产强制执行仍不能履行的由一般保证人承担。因此，D项正确，C项错误。

AB项：根据《担保法》的规定，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人免除保证责任；债权人已提起诉讼或者申请仲裁的，保证期间适用诉讼时效中断的规定。因此，本题中，2010年12月1日，保证人的保证期间届满，2010年12月15日保证人不承担保证责任。故AB项错误。

综上所述，本题的正确答案为D。
某项设备购置投入使用后的第三年进行了一次大修理，累计使用7年后市场上出现了技术更先进、性能更完善的同类型设备，但该设备又继续使用了4年。此后由于零部件的过度磨损，该设备再也无法使用，只能报废，则该设备的自然寿命为（ ）。

A. 3年
B. 7年
C. 4年
D. 11年

答案：D
解析：
本题考查的是设备寿命的概念。

设备的自然寿命是指设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间。题干中“累计使用7年后市场上出现了技术更先进、性能更完善的同类型设备”并不意味着该设备已经报废，只意味着其技术寿命的终止。

综上所述，本题的正确答案为D。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签