2020年监理工程师《合同管理》模拟试题(2020-05-24)

发布时间：2020-05-24

2020年监理工程师《合同管理》考试共80题，分为单选题和多选题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。【不定项】

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

正确答案:C

答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工结算价款后14 d内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

2、设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是( )。【多选题】

A.设计人的工作

B.委托任务范围内的设计变更

C.承包人原因的重大设计变更

D.发包人原因的重大设计变更

E.委托其他设计单位完成的变更

正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考查的是设计合同履行管理。设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：(1)设计人的工作；(2)委托任务范围内的设计变更；(3)委托其他设计单位完成的变更；(4)发包人原因的重大设计变更。故，本题选ABDE

3、根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。【多选题】

A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿

B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿

C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿

正确答案:A、C、D、E

答案解析:本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下面规定清偿：（1）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。故，本题选ACDE

4、在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有（ ）。【多选题】

A.承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告

C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准

D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同

E.经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书

正确答案:A、B、E

答案解析:本题考查的是竣工验收管理。选项A,承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人。选项B，承包人完成工程竣工应满足的条件后，并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。选项E，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

5、我国《建筑工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，由( )支付建设工程保险费用。【单选题】

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.监理人

正确答案:B

答案解析:

6、关于指定代理的叙述中，不正确的是（）。【单选题】

A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人

B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人

C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用

D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理

正确答案:C

答案解析:选项C错误：指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用。符合题意

7、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。【不定项】

A.地震灾害导致施工暂停

B.恶劣气候影响施工安全

C.社会动乱影响施工进度

D.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案:D

答案解析:本题考核的是合同法律关系中行为和事件的含义。行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动，包括作为和不作为两种表现形式。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。社会事件如战争、罢工、禁运等。

8、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应( )。【单选题】

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50％支付给设计人

C.按全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量交付设计费

正确答案:C

答案解析:本题考核的是发包人的违约责任。其中，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9、当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。【多选题】

A.没有仲裁协议的

B.仲裁委员会无权仲裁的

C.裁决所根据的证据不全面

D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

E.仲裁员在仲裁该案时徇私舞弊的

正确答案:A、B、D、E

答案解析:

10、在设计施工阶段的总承包合同中，关于工程款支付管理说法，错误的有（ ）。【多选题】

A.合同价格就是签约合同价

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量为承包人实施工程的实际工程量

正确答案:A、C、E

答案解析:本题考查的是工程款支付管理。选项A，合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。选项C，付款时间除专用条款另有约定外，工程进度付款按月支付。选项E，价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不视为要求承包人实施工程的实际或准确工作量。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据。

A.建设单位
B.承包单位
C.项目监理机构
D.工程造价管理机构
答案：C
解析：
⑷建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。
当气温和相邻接缝的温度低于（）时，不应浇筑热浇封缝料。

A.20℃

B.15℃

C.5℃

D.10℃
答案：D
解析：
当气温和相邻接缝的温度低于10℃时，不应浇筑热浇封缝料。
某水利工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工合同，项目监理机构批推的施工进度计划见下图，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。

　【事件】
　　施工过程中发生如下事件。
　　事件1：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：工作A、工作B已完成；工作C已完成6天的工作量；工作D已完成5天的工作量；工作F已完成1天的工作量。
　　事件2：工作H处于该工程隐蔽部位，经项目监理机构验收后进行了覆盖，后项目监理机构又对工作H的施工质量有疑问，提出对已覆盖的部位揭开重新检验要求，承包人以项目监理机构已经检查确认质量符合隐蔽要求为由，不同意重新检验，项目监理机构坚持要求复验，复验结果表明工程质量符合合同要求。由此增加的费用共计1万元，工期拖期2天。为此承包人提出了1万元的费用补偿和2天的工期延期要求。
【问题】
　　1.针对上图所示的施工进度计划，确定该施工进度计划的工期和关键工作。并分别计箅工作C、工作D、工作F的总时差和自由时差。


【问题】
　　2.针对事件1，分析开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况，并分别说明对总工期及紧后工作的影响，此时，预计总工期延长多少天？
　　事件1：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：工作A、工作B已完成；工作C已完成6天的工作量；工作D已完成5天的工作量；工作F已完成1天的工作量。

工作C总时差为37天，自由时差为27天。
　　工作D为关键工作，因此，总时差和自由时差都为0。
　　工作F的总时差为22天，自由时差为0。
　　工作A、B已完成，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作C拖延了5天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作D拖延了6天，工作D为关键路线，预计会使总工期延长6天，会影响紧后工作最早开始时间6天。
　　工作F拖延了2天，拖延的时间没有超过总时差，不影响总工期；超过自由时差2天，会影响紧后工作最早开始时间2天。
【问题】
　　3.事件2中，承包人和项目监理机构的做法是否妥当？监理机构应如何批复承包人提出的工期和费用的要求？说明理由。

答案：
解析：
　1.该计划的工期为75天，关键工作为A、D、E、H、K。
　　工作C总时差为37天，自由时差为27天。
　　工作D为关键工作，因此，总时差和自由时差都为0。
　　工作F的总时差为22天，自由时差为0。
　　2.（1）工作A、B已完成，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作C拖延了5天，拖延的时间既没有超过总时差，也没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。
　　工作D拖延了6天，工作D为关键路线，影响总工期延长6天，会影响紧后工作最早开始时间6天。
　　工作F拖延了2天，拖延的时间没有超过总时差，不影响总工期；超过自由时差2天，会影响紧后工作最早开始时间2天。
　　（2）预计会使总工期延长6天。
3.承包人的做法不妥，项目监理机构的做法妥当。理由，项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行重新检验，承包人应遵照执行。
　　经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误。由于工作H是关键工作，因此应批准1万元的费用补偿和2天的工期延期要求。
在设计合同履行中，由（）进行设计交底。

A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位
答案：A
解析：
考核发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。参见教材P97。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签