2019年监理工程师《案例分析》每日一练(2019-10-30)

发布时间：2019-10-30

2019年监理工程师《案例分析》考试共6题，分为案例分析题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、指出事件4中建设单位做法的不妥之处,说明理由。【简答题】

答案解析:事件4中建设单位做法的不妥之处和理由：(1)由建设单位采购的设备没有通知施工单位共同清点就存放在施工现场不妥。理由：建设单位应以书面形式通知施工单位派人与其共同清点移交。(2)建设单位要求施工单位承担设备部分部件损坏的责任不妥。理由：建设单位未通知施工单位清点，施工单位不负责设备的保管，设备丢失、损坏由建设单位负责。

2、该工程保留金总额为多少?依据表,该工程每个月应扣保留金多少?总监理工程师每个月应签发的实际付款金额是多少?【简答题】

答案解析:该工程保留金总额=200万元×3％=6万元。第1个月扣留保留金=40万元×10％=4万元。第2个月扣留保留金=(6-4)万元=2万元。该工程预付款=200万元×15％=30万元。总监理工程师第1个月应签发的实际付款金额=(40-4)万元=36万元。总监理工程师第2个月应签发的实际付款金额=(50-2)万元=48万元。总监理工程师第3个月应签发的实际付款金额=40万元。总监理工程师第4个月应签发的实际付款金额=(35-30/3)万元=25万元。总监理工程师第5个月应签发的实际付款金额=(30-30/73)万元=20万元。总监理工程师第6个月应签发的实际付款金额=(25-30/3)万元=15万元。

3、根据监理人员的职责分工。指出哪些是小张应履行的职责，哪些不属于小张应履行的职责？不属于小张履行的职责应由谁履行？【简答题】

答案解析:(1)属于小张的职责：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场。(2)不属于小张的职责：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。(3)不属于小张履行的职责应由总监理工程师承担。

4、某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招
标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2009年10月30日为投标截止
时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日
由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要
求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的
措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而
拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能
力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工
引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位
决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求，为什么？【简答题】

答案解析:(1)建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。理由：建设工程施工合同协议书与通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。因此，在合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。(2)具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。理由：仲裁与诉讼均是合同争议的解决方式，但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约定仲裁协议的情况下，才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时，仲裁具有一裁终局的原则，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉时，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

5、菜市政工程，项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所
示，各工作可缩短的时间及其增加的赶工费见表，其中H、L分别为道路的路基、路面工程。
[jlgcs/jsgcjlalfx/kdjx/5/image/img-05-141-02.jpg]
[jlgcs/jsgcjlalfx/kdjx/5/image/img-05-142-01.jpg]
建设单位依据调整后的方案与施工单位协商，并按此方案签订了补充协议，施工单位修改了施工总进度计划。在H、L工作施工前，建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m。请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周（设工程量按单位时间均值增加）?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响？为什么？【简答题】

答案解析:H工作从8周延长到12周（8×600/400），L工作从2周延长到3周(2×600/400)。工作的延长没有超过总时差，对修改后的施工总进度计划的工期不会产生影响。

下面小编为大家准备了 监理工程师 的相关考题，供大家学习参考。
当纵向钢筋强度设计无具体要求时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（　）。

A.1.35
B.1.3
C.1.25
D.1.2
答案：C
解析：
本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
工程监理企业在建立健全与建设单位的合作制度时，及时进行信息沟通，增强相互间信任，这体现了工程监理企业从事建设工程监理活动应遵循的（ ）准则。

A.守法
B.诚信
C.公平
D.科学
答案：B
解析：
本题考查的是工程监理企业经营活动准则。诚信，即诚实守信。这是道德规范在市场经济中的体现。诚信原则要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下，追求自身利益，目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维护市场道德秩序。诚信原则的主要作用在于指导当事人以善意的心态、诚信的态度行使民事权利，承担民事义务，正确地从事民事活动。工程监理企业应当建立健全企业信用管理制度。

某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范）文本》签订了工程施工合同，工程未投保保险。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下：


(1)遭暴风雨袭击造成的损失不是施工单位的责任，故应由业主承担赔偿责任。(2)给已建部分工程造成破坏18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。(3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。(4)建设方聘请的一名顾问受伤需医疗费用1万元，一名在工地避雨的路人由于被大风吹落的物品砸伤需医疗费用2千元，业主应给予赔偿。(5)施工单位进场的在使用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。(6)准备安装的一台大型空调由于浸水必须修复需2万元，业主应该支付。(7)因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。(8)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。


【问题】


1．监理工程师接到施工单位提交的索赔


申请后，应进行哪些工作（请详细分条列出）。


2．因不可抗力发生的风险承担的原则是


什么？对施工单位提出的要求，应如何处理


（请逐条回答）?



答案：
解析：

1．监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：(1)进行调查、取证；(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(3)分清责任，认可合理索赔；(4)与施工单位协商，统一意见；(5)签发索赔报告，处理意见报业主核准。


2．不可抗力风险承担责任的原则：


(1)工程本身的损害由业主承担；(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、恢复工作的费用，由业主承担；(5)工期给予顺延。处理方法：(1)经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；(2)因工程修复、重建的1 8万元工程款应由业主支付；(3)索赔不予认可（索赔不成立），由施工单位承担；(4)建设方聘请的顾问受伤需医疗费用1万元，由业主支付；路人的医疗费应该由买保险的一方出，而建设方应该购买第三者责任险，故由业主支付；(5)索赔不予认可（索赔不成立），由施工单位承担；(6)准备安装的设备修复费用2万元，业主应该支付；(7)认可顺延合同工期8天；(8)清理现场费用，由业主承担。


工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有()

A、收集有关进度报表资料
B、查阅施工日志和记录
C、现场跟踪检查工程实际进展
D、组织施工负责人参加现场会议
E、审核工程进度款支付凭证
答案：A,C,D
解析：
在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：①定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；②由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况；③由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签