2022年一级建造师《工程法规》章节练习(2022-03-30)

发布时间：2022-03-30

2022年一级建造师《工程法规》考试共100题，分为单选题和多选题。小编为您整理解决建设工程纠纷法律制度5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、以下不属于调解主要方式的是（ ）。【单选题】

A.行业调解

B.专业机构调解

C.人民调解

D.双方调解

正确答案:D

答案解析:在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。

2、某工程建设纠纷,仲裁委员会组成的仲裁庭中,以下符合法律规定的是()。【多选题】

A.由1人组成仲裁庭

B.由3人组成仲裁庭

C.由4人组成仲裁庭

D.由5人组成仲裁庭

E.由7人组成仲裁庭

正确答案:A、B

答案解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种,即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。

3、下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。【单选题】

A.建设单位

B.施工单位

C.建设行政管理部门

D.鉴定机构

正确答案:C

答案解析:行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。 1989年4月颁布的《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。行政诉讼的主要特征是：（1）行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议；（2）行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功能；（3）行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行、政复议还是提起行政诉讼。行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。

4、承、发包双方在施工合同中约定,双方在履行合同过程中所发生的争议,均提交上海的仲裁委员会仲裁(注,上海地区有两家仲裁委员会)。那么,下列说法中正确的是()。【单选题】

A.该约定意思表示明确,有效

B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁

C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的,因而无效

D.当事人可以申请仲裁,也可以提起诉讼

正确答案:B

答案解析:《仲裁法》司法解释规定,仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地有两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。

5、下列关于行政许可的听证程序,说法正确的是()。【多选题】

A.利害关系人申请听证的,行政机关不得拒绝

B.行政机关认为应当听证的,应当向社会公告,并举行听证

C.行政机关组织并承担听证的费用

D.收到申请人、利害关系人听证申请后,行政机关应当在15日内组织听证

E.法律规定实施行政许可应当听证的事项,行政机关必须组织听证

正确答案:A、C、E

答案解析:

下面小编为大家准备了 一级建造师 的相关考题，供大家学习参考。
分部工程（子分部工程） 应由（） 组织有关单位负责人进行验收。

A． 总监理工程师
B． 监理工程师
C． 施工单位项目经理
D． 施工单位质量负责人
答案：A
解析：
本题考查的是建筑安装工程分部工程质量验收评定。分部工程（子分部工程）应由总监理工程师组织有关单位负责人进行验收。
某工程项目，承包商根据施工承包合同规定，开工前编制了该项目的施工进度计划，如图所示。经项目业主确认后承包商按该计划实施。



在施工过程中，发生了下列事件：
事件1：施工到第2 个月时，业主要求增加一项工作D，工作D 持续时间为4 个月。工作D 安排在工作A 完成之后，工作I 开始之前。
【问题1】该建设项目初始施工进度计划的关键工作有哪些？计划工期是多少？
【问题2】在该建设项目初始施工进度计划中，工作C 和工作E 的总时差分别是多少？
【问题3】绘制增加工作D 后的施工进度计划并计算此时的总工期。
【问题4】工作G、D 拖延对总工期的影响分别是多少？说明理由。

答案：
解析：
【答案1】该建设项目初始施工进度计划的关键工作是：A、B、G、I、J。计划工期=3+3+3+5+3=17 个月。
【答案2】工作C 的总时差=1 个月；工作E 的总时差=2 个月；
【答案3】



工期=3+3+3+5+3=17 个月
事件2：由于设计变更导致工作G 停工2 个月。
事件3：由于不可抗力的暴雨导致工作D 拖延1 个月。
【答案4】工作G 的拖延使总工期延长2 个月。
理由：工作G 总时差=0 个月，停工2 个月，因此影响工期2 个月。工作D 的拖延对总工期没有影响。
理由：工作D 的总时差=2 个月＞拖延1 个月，因此D 工作的拖延对总工期没有影响。
在编制施工组织设计时，宜考虑的原则有（ ）。

A. 重视工程施工的目标控制
B. 重视设计文件的要求
C. 重视管理创新和技术创新
D. 提高施工的工业化程度
E. 充分考虑施工的主要技术经济指标

答案：A,C,D
解析：
本题主要考查施工组织设计的编制。

在编制施工组织设计时，宜考虑以下原则：

（1）重视工程的组织对施工的作用；（2）提高施工的工业化程度；（3）重视管理创新和技术创新； （4）重视工程施工的目标控制；（5）积极采用国内外先进的施工技术；（6）充分利用时间和空间，合理安排施工顺序，提高施工的连续性和均衡性；（7）合理部署施工现场，实现文明施工。

ACD项分别对应（4）（3）（2），故正确。

综上所述，本题正确答案为ACD。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签